一起合同网

导航栏 ×

建设工程承包合同

发布时间:2022-10-26

[热搜协议]建设工程承包协议。

合同可以在绝大多数情况下保护我们,并为我们提供可能,签订合同前要尽量做到彼此满意。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同,施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利,那么,一份合乎法律规定的施工合同是怎样的呢?小编经过搜集和处理,为您提供[热搜协议]建设工程承包协议,欢迎阅读,希望您能够喜欢并分享!

发包人:(以下简称甲方)

承包人:(以下简称乙方)

根据“中华人民共和国合同法”的有关规定,为了明确有关施工中的权利,义务和经济责任,经双方充分协商。同意签订本合同。

第一条:工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:

3.约定工艺要求:

第二条:承包内容,工程造价及承包方式

一、承包内容及工程造价

1.承包内容:

2.工程总造价:3.其它约定事项:

二、承包方式:

第三条:工期

1.工程预计日竣工。有效期天。

2.如遇下列情况,可合理顺延工期:

(1)因为甲方原因——如施工手续不全等冈素或现场条件不具备;

(2)在组织施工过程中由于人力不可抗拒的灾害及风、雨、雪因素或国家政府规定而不能连续施工;

(3)工程变更导致的工期顺延;

(4)非乙方原因停水、停电、停气造成停工;

(5)甲方代表同意给予顺延的其它因素;

第四条:图纸设计

甲方设计的工程,签约时间向乙方提供工程图纸二套,土建平面图、剖面图各一份。

第五条:甲方责任和义务

1、负责搞好开前施工现场路通,电通、场地平整、拆除高空障碍。

2、解决四邻相关以及外界干涉施工的问题,并办妥一切准建手续和负责组织协调整个施工现场的安全。

3、提供施工电源,容量A,电费由甲方承担,电源线接到施工现场。根据现场条件提供住宿。不收住宿、水、电费。

4、选派施工现场代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务。

第六条:乙方责任和义务

1、组织施工人员、机具、材料进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

2、把好质量关、技术关、确保工程技术资料齐全。

3、乙方人员进场后,应遵守甲方工地有关规定,严格执行安全操作规程,因乙方原因造成的工伤事故,由乙方负责。

4、施工场地要整洁卫生,做到文明施工。

5、选派施工代表同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。

第七条:设计变更及工程质量

1、若工程在施工中有设计变更,因变更增加的费用,由甲方承担,延误的工期相应延顺。

2、乙方必须按设计要求施工,根据国家现行施工规范和操作规程精心施工。

第八条:工程价款支付与结算

1、合同签订后,甲方支付乙方工程款计元;作为预付款。预付款不到位合同不生效。

2、,甲方支付乙方工程款计度款。

3、,甲方支付乙方工程款计度款。

4、工程竣工后三日内,甲方支付乙方剩余工程款计元。

5、甲方应严格安装合同规定的时间和数额按时付款,否则应承担违约责任和赔偿给乙方造成的损失同时工期相应顺延,如不能按时付款乙方有权撤出工器具设备、人员。

第九条:安全施工

1、甲乙双方必须贯彻执行工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,安全配套设施乙方自备、且费用自理,甲方不在承担费用。

2、由乙方原因造成的工伤事故,责任和发生的费用乙方承担。

3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工,因甲方原因导致的工伤事故,由甲方承担责任和发生的费用。

第十条:违约责任

如一方不按本合同约定履行义务,违约方应赔偿对方合同价款%的违约金。

第十一条:合同期限

本合同一式份,以签字盖章之日起成立交生效,到工程完工及工程款全部付清后终止。

第十二条:未尽带宜,由双方另作协商,并签订书面协议与本合同有同等法律效力。

合同如争议,双方协商处理或由有关部门解决。

附则:

发包方:承包方:

代表:代表:

电话:电话:

签订日期:年月日

小编推荐

热搜合同: 建设工程协议


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方签署的一份协议。签订施工合同时如果不仔细,就会导致合同纠纷甚至损失,那么,你想知道有关施工合同的内容资料吗?小编为此仔细地整理了以下内容《热搜合同: 建设工程协议》,仅供您在工作和学习中参考。

1.下列选项中,不是编制项目管理目标责任书依据的是()。

A.项目合同文件 B.项目管理实施规划

C.组织的管理制度 D.组织的经营方针和目标

2.下列有关建设工程施工风险因素,属于技术风险的是()。

A.工程所在地的水文地质条件 B.施工管理人员的经验和能力

C.事故的防范措施和计划 D.工程施工方案的可靠性

3.风险评估的工作是()。

A.分析存在哪些风险因素和风险事件 B.制定管理方案,采取降低风险量的措施

C.进行投保或担保 D.进行风险衡量,确定风险量。

4.根据《建设工程监理规范》的要求,建设监理工作的主要任务有()

A.审查施工单位资质 B.编制施工组织设计

C.组织竣工验收 D.检查和确认运到施工现场的材料、构件和设备的质量

5.监理公司编制的监理规划应当在签订监理合同及收到设计文件后开始编制,编制完成后由()审核批准。

A.监理公司技术负责人 B.项目业主代表

C.设计院技术负责人 D.总监理工程师

6. 根据《建筑安装费用项目组成》(建标[20xx]206号),施工企业生产工人的劳动保护费应计入建筑安装工程工()。

A.直接工程费中的人工费 B.措施费

C.企业管理费中的劳动保险费 D.社会保障费

7.基础分部工程所需钢材在使用前应进行物理和力学性能检验,检验费用属于()。

A.建筑安装工程材料费 B.建筑安装工程措施费

C.建筑安装工程企业管理费 D.工程建设其他费用

8.施工企业大型机械进出场费属于建筑安装工程的()。

A.措施费 B.规费

C.间接费 D.施工机械使用费

9.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号),大型土石方开挖机械进出场费用属于()。

A.建筑安装工程机械使用费 B.建筑安装工程机械措施费

C.施工企业管理费 D.工程建设其他费用

10.根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[20xx]206号),施工企业发生的下列费用中,应计入企业管理费的是()。

A.劳动保险费 B.医疗保险费

C.住房公积金 D.养老保险费

答案:1C 2A 3B 4C 5B 6B 7B 8A 9A 10B

「热搜合同」建设工程合同


我们在很多的地方都会用到合同,也会需要用到很多的范本,制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同后如果违约就会承担相应的法律责任,那么,你知道施工合同应该有什么内容吗?小编特地为大家精心收集和整理了“「热搜合同」建设工程合同”,仅供参考,希望能为您提供参考!

甲方:________________

乙方:________________

合作办学项目:_________________

甲乙双方经友好协商,本着平等互利、共同发展的原则,就双方合作办学事宜达成以下协议:

甲方权利义务:_________________

一、负责提供培训教材,并负责为合格学员办理相关证书,认证手续费、证书工本费由乙方负责。

二、负责对联合办学单位的招生、教学负责人及师资进行指导。

三、负责审核乙方的办学资格、条件、管理、考试等事项,如发现乙方有严重违反有关规定、违反双方约定、提供不实资料等行为之一或不适应合作项目办学条件的,甲方有权单方面提前终止合作协议,后果由乙方承担。

甲方(盖章) ___________

乙方(签章) ___________

____年_____月_____日

____年_____月_____日

「热搜合同」工程建设协议word版


随着经济的发展,合同对于我们来说越来越重要。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同时如果不仔细,就有可能出现合同欺诈,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?以下是小编收集整理的“「热搜合同」工程建设协议word版”,仅供您在工作和学习中参考。

(以下简称甲方)

(以下简称乙方)

依据《中华人民共和国合同法》泸水县水务局以下简称(发包人)与云南元联*筑工程有限公司(以下简称承包人)就华东称灌区(三标段)施工的有关事项,经双方协商一致,订立本合同。

一、本合同书中的词语涵义与下述第三条所列的通用合同条款中的词语涵义相同。

二、合同价款

1、本合同总金额为人民币:捌佰万零伍仟壹佰壹拾伍元柒角捌分整(¥8005115.78元)

2、本合同为单价承包合同,合同单价为附后的综合单价表。

3、如特殊原因增加的工程量,经监理、设计提出的意见,并经甲方批准后,才能按实际完成的工程量按合同单价结算。

三、合同的组成文件及解释顺序为:

l、工程建设合同书(包括补充合同书或协议)

2、综合单价表

3、专用合同条款

4、通用合同条款

5、技术条款

6、招标文件

7、施工技术补充条款

8、图纸

9、组成合同的其他文件

上列合同文件为一整体,代替了本合同书的签订前双方所签订的所有协议、会议纪要以及相互承诺的一切文件。

四、承包人保证按照合同约定全面完成各项承包工作,并承担合同约定的承包人的全部义务和责任。

五、发包人保证按照合同约定付款并承担合同约定的发包人的全部义务和责任。

六、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签名,分别盖本单位公章并办理公正手续。

七、本合同书正本一式四份,具有同等法律效力,由双方各执两份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

「热搜合同」建设工程协议打印版


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同时不能把自己的意志强加于人。施工合同也被称为工程合同或者包工合同。签订施工合同的双方当事人所享有的经济权利和承担的义务是对等的,那么,你了解签订施工合同要注意哪些方面呢?急您所急,小编为朋友们了收集和编辑了“「热搜合同」建设工程协议打印版”,供大家借鉴和使用,希望大家分享!

甲方:

乙方:

丙方:

甲方与乙方于 年 月 日签订的既有合同正在履行中,现甲、乙、丙三方经协商一致,就合同主体变更及保证条款相关事宜达成以下协议:

一、合同主体变更条款

1、本协议各方同意丙方取代乙方成为“既有合同”的一方。

2、乙丙双方保证丙方具有履行本协议所需相关资质和条件,如因其不具备相关资质和条件给甲方造成损失的,由乙丙双方承担连带赔偿责任。

3、乙方在本协议生效前基于履行“既有合同”对甲方所享有的权利和承担的义务分别由丙方享有和承担。

4、本协议生效后,丙方按照 “既有合同”的约定享受权利和承担义务。

5、乙、丙双方必须做好资料、手续等的交接工作,因合同主体变更所产生的一切费用由乙方承担。

二、保证条款

为了保证丙方按照约定履行义务,本协议生效后,乙方对丙方基于本协议及“既有合同” 对甲方所负的一切债务向甲方提供连带责任保证。

三、除本协议约定情形外,“既有合同”其他内容不变。

四、因本协议及“既有合同”而引起的纠纷,适用中华人民共和国法律,如果协商解决不成,任何一方均有权提交甲方所在地人民法院法院解决。本协议自甲、乙、丙三方盖章之日起生效,一式六份,甲、乙、丙各执二份。

甲方: 乙方: 丙方:

地址: 地址: 地址:

法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:

委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:

年 月 日 年 月 日 年 月 日

热搜合同: 工程承包协议


我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西,签订合同前要尽量让双方认可,达成双赢。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方双方签订的具有法律效益的文件。签订施工合同是一种法律行为,那么,有没有可以参考借鉴的施工合同范本呢?下面是小编精心收集整理,为您带来的《热搜合同: 工程承包协议》,仅供您在工作和学习中参考。

一、发包方:

承包方:

二、承包范围:

1、项目工程名称 ,

合同价 ,开工日期: ,竣工日期: 工程质量等级 。

2、建筑面积: m2,

三、工程款(进度款)拨付

四、承包人乙方的`责任:

1、乙方必须对工程质量、安全、工期全面负(以下简称乙方) (以下简称甲方)责。并接受甲方生产、技术、安全、质量管理部门的监督指导。甲方不定期组织有关人员到项目检查工程质量和安全,如发现工程质量、安全达不到要求,由乙方承担相应经济责任。乙方不能全面执行合同,立即终止合同,并更换承包人。出现重大质量事故应由乙方承担法律责任。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。如发生大、中型工伤事故除费用按上属办法处理外,还要追究当事人的刑事责任。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。

2、项目工程回访保修,按国家现行有效的规定执行。乙方预留总价5%工程质量保证金,保修期满按合同规定清算。

3、乙方必须按月支付在该项工程中发生的民工工资,不得无故拖欠。

五、甲方的责任:

1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。解决工程施工中出现的技术问题,绘制竣工图,协助整理竣工资料。

2、负责项目工程的预算、签证、协调工程决算问题。

3、协调处理乙方同建设单位之间出现的有关问题。

六、本合同自甲乙双方签字之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。

七、补充协议

发包人(甲方):

承包人(乙方):

年 月 日

「热搜合同」建设工程合同其五


由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同后要诚实遵守合同的规定。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?小编特地为大家精心收集和整理了“「热搜合同」建设工程合同其五”,仅供参考,希望能为您提供参考!

甲方:____________________

乙方:

经甲、乙双方平等协商,甲方同意乙方参加甲方的工程建设,经双方一致同意,按以下条款签订本建设工程施工安装合同。

一:工程施工项目:___________________________

1:工程项目名称:____________________________

2:施工地点:______________________________

3:承建形式:工程全部由乙方负责设计、施工、安装,包工包料进行施工。

二:施工队状况及设计要求:

1:施工队长___________

2:乙方应具备该工程项目的设计能力和资质,或该项目的设计由乙方请具有设计资质的机构给予鉴定及认可(乙方需提供设计图),同时,还必须获得甲方的确认。

3:乙方须按项目技术质量要求配备技术等级的工人。

三:进场和施工进度、完工日期;

1:进场时间定于______年____月___日。

2:完工日期为_______年____月____日,实际工期不得超过_____天(从本合同签订之日起计算)。

3:工程进度由乙方安排,甲方进行监督。

四:工程施工条件及工程项目价格(人民币):

1:甲方提供水、电和可施工的工作面。

2:乙方应认真对施工现场勘察后进行图纸、施工方案设计及施工前的各项准备工作。

3:施工必备的机械工具、劳保用品、劳动保险、意外伤害保险、工资等各类相关费用全部包含在工程建造费用内。____4:施工面积约为________平方米。

5:该工程的材料、施工方案落实、施工质量如不达标,乙方须无条件返工和整改,相关费用乙方自行承担,直到达标。同时甲方有权更换施工队伍,由此造成的损失由乙方承担。

6:乙方在施工过程中负责现场管理,严格做到安全施工、文明施工、服从指挥、及时清场接受甲方的现场管理要求,并且做好防火、防盗、防破坏工作,绝对不能干扰周围居民的生活。

五:付款方式:

1:乙方人员及材料、设备进场之日,甲方支付乙方80%总工程费用____,________元整。工程完工之日甲方再支付乙方20%总工程费用____,________万元整。。

2:甲方无故拖延工程款也按每天5%总工程费用赔偿乙方,同时乙方有权向相关部门进行投诉保护自己的权益。

六:双方约定:

1:乙方如有下列行为之一,甲方有权终止合同,不予结算,并按其后果追究乙方法律责任:

(1):造成重大质量和安全事故或造成甲方重大经济损失的;

(2):乙方工人在施工过程中寻衅闹事、打架斗殴的;

2:本合同签订后,乙方不得退出承包或向他人转包该工程,如有发生则赔偿甲方10万元,同时所进行的工程项目不予结算,甲方可终止合同。

3:双方应严格执行本合同条款,任何一方违约则依法赔偿守约方的全部经济损失。

七:其他:

1:本合同未尽事宜双方另行协商。

2:本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,均具同等法律效力。

3:另附甲、乙双方营业执照及乙方施工负责人身份证复印件。

甲方(公章):_____________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_____________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_____________年____月____日

「热搜合同」建设工程合同(篇一)


合同可以让我们变得更好,因为它保障了我们的绝大多数合法利益,签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据,那么,值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗?小编为此仔细地整理了以下内容《「热搜合同」建设工程合同(篇一)》,仅供参考,大家一起来看看吧。

(甲方)发包人:

(乙方)承包人:

法定代表人: 黄海建 证书等级: 一级 电 话:

(甲方)委托(乙方)承包人建造 1#厂房 建造工程,经双方协商签订合同,合同依据如下:

1.1依《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》去执行。

1.2国家及地方有关建筑工程管理法规和规章。

1.3建筑建设工程,设计院设计建造施工图批准文件去执行。

2.1本合同建造项目内容:名称、规模、阶段完工时间表、投资及建筑工程费用表见下表: 所有报价以设计院设计施工图纸要求标准去建造、施工,1#厂房报价如下表格:

2.2乙方承包甲方所发包之工程,为确保乙方能准时保证按时完工交付甲方使用,乙方 5%的保修金 。

2.3乙方保证按工程进度,准时或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建设中途无法继续施工,经双方协商解决。

2.4若乙方无法继续施工或未能履行合同的建设,甲方可全权决定收回乙方已盖好或尚未建设完成的工地现场。

2.5乙方若停工十日以上,未能继续依合同建造,甲方可书面通知乙方后,自行和第三方(丙方)新的建设团队签约施工,继续完成乙方未完成的建造工作,甲方不承担乙方所投放施工的建造费用。(乙方不可用任何理由干涉甲方的授权和工程建设)

3.1本合同建造费,估算为 人民币,甲方需依工程进度和合同要求,准时付款给乙方。付款支付如附件一。

4.1(甲方)发包人按本合同规定的内容,在规定的时间内向(乙方)提交资料及文件,并对其完整性、正确性负责,(甲方)发包人不得要求(乙方)承包人违反国家有关标准进行建造。

4.2(甲方)发包人变更委托建造项目、规定、条件或因提交的资料错误,或所提交资料较大修改,以致(乙方)承包人需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同),重新明确有关条款外,(甲方)发包人应按(乙方)承包人所耗工作量向(乙方)承包人增付建造费用。

4.3在未签订合同签(甲方)发包人已同意,(乙方)承包人为(甲方)发包人所作的各项估计,报价应按收费标准相应支付建造费用。

4.4(乙方)承包人应保护(甲方)发包人的知识产权,设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利设计。未经(甲方)发包人同意,(乙方)承包人不可向第三人转让或用于好本合同外的项目。

5.1(乙方)承包人应按国家技术规范、标准、规程及(甲方)发包人提出的施工图要求,进行施工建设,按合同规定的进度要求,提交质量合格的材料、物料和辅料并保证施工品质。

5.2(乙方)承包人建筑施工建筑物合理使用年限最少为 年。

6.1在合同履行期间,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应根据(乙方)承包人已进行的实际工作量支付赔偿给(乙方)承包人。

6.2(甲方)发包人应按本合同规定的金额和完成的工程进度项(乙方)承包人支付建造工程费。逾期支付每周应承担支付千分之一的逾期违约金,逾期超过30天时,(乙方)承包人有权暂停履行下阶段的工程工作,并书面通知(甲方)发包人。

6.3(乙方)承包人对图纸资料及文件出现的遗漏或错误应立即和设计院沟通修改和补充。由于(甲方)图纸资料及文件出现的遗漏或错误造成工程质量事故损失,(乙方)承包人除书面通知甲方,并负责采取补救措施外,不承担任何责任。

6.4合同生效后,(甲方)发包人要求终止或解除合同,(甲方)发包人应25%总造价款作为(乙方)承包人的赔偿。

7.1本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构件和设备,都注明其规格、型号、性能等技术指标,(乙方)承包人不得以次充好,任意用它品取代。

7.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。

7.3本合同发生争执时,双方当事人应及时协商解决,也可以由当地行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成仲裁书面协议的,可向人民法院起诉。

7.4本合同一式三份,发包人二份,承包人一份。

7.5本合同经双方签章并在(乙方)承包人向(甲方)发包人支付工程质量保证金后生效。

7.6本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等,均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日