[优质合同] 工程合同书（一篇）。

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你想知道有关施工合同的内容资料吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[优质合同] 工程合同书（一篇）》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

甲方：

乙方：

根据政府部门对民用爆炸物品安全管理和指导性法规要求，为推行公安部门提出的“民爆破物品购买、配送、爆破、退库一体化作业（以下简称“一体化爆破作业”）运作模式，加强民爆破物品的存储运送安全及规范现场安全作业，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本协议并共同遵照执行。

一、合作项目：乙方以“一体化爆破作业”运作模式作爆破施工。

二、工程概况：

1、工程地点：

2、工程范围及内容：合同项内的管沟爆破开挖

3、工程作业时间：从年月日至年月日止。

三、甲方的权利及义务：

1、甲方负责指定爆破地点，为爆破施工创造条件。

2、甲方有权利要求乙方爆破作业人员出示相关工作证明以确认身份后方可进入工作面；有权制止乙方爆破作业人员的违章、违规操作行为。

3、甲、乙双方共同制定爆破时间表。

4、甲方需对其所属的员工进行安全方面的安全教育工作，无关人员不得接触爆炸物品。

5、甲方负责协助乙方落实爆破区周边警戒，疏散滞留人员及车辆，维护通往爆区通道畅通。在装填炸药前将所有施工人员及装备退出爆破现场，提前排除爆破周边的安全隐患。

6、起爆后15分钟内，甲方工作人员不得进入爆区，若在乙方人员未确认安全后进入爆区，所发生的任何事故责任由甲方负责。7、甲方需向乙方提供以下有效证件复印件各一份，工程合同复印件。

四、乙方的权利及义务：

1、严格按照国家相关法律、法规的有关安全操作规程进行爆破施工；结合本工程特点，编制合理、可行的爆破施工方案。

2、乙方根据甲方的要求并提供乙方公司的《爆破生产许可证》和《营业执照》，项目负责人、技术负责人、爆破工、安全员的特种作业证件及身份证复印件，并提供该职工在乙方公司工作的一个月考勤表，本地公安局备案手续。

3、乙方负责办理爆破施工的一切手续。

4、乙方负责把爆破器材配送至甲方指定的作业点，并负责安全的送至爆破作业点。如因乙方原因造成运送安全事故或者影响施工的，乙方承担因此给甲方造成的一切经济损失。

5、对于现场临时放置的仓库，除专人妥善保管外，还应配备有足够的消防设施，警示、警告牌、所有施工人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法。

6、乙方根据甲方的工作需要向工地派出工程爆破项目负责人、技术负责人、安全负责人和安全员，组织爆破作业人员按时按要求制定安全防范措施，实施爆破作业。

7、乙方操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品，施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗作业。

8、乙方工作人员有权拒绝执行甲方管理人员发出的违章违规指令。

9、乙方监管人员到爆破现场有权纠正违规现象，检视现场周边安全条件，切实落实爆破器材现场临时存放的安全。

10、爆破前清理现场由乙方人员负责，爆破后由乙方工作人员发出撤销警戒信号后，乙方人员才可以进入工作面。

11、乙方工作人员负责进行爆后检查，处理盲炮、哑炮后，由甲、乙双方委托的工作人员在《爆破记录》上签字确认，单次爆破任务结束。

12、如遇不可抗力因素（暴雨、山洪、台风、塌方、道路阻断、地震等）或因国家政策规定及相关管理部门规定不得施工，由此造成甲方的损失，乙方不承担责任。

五、其他：

1、凡因本协议引起或与本协议有关的任何争议，甲、乙双方应本着诚实信用的原则协商解决。协商不成，应将争议事项提交当地仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。若经仲裁委员会仲裁不能解决的，则任何一方可以向当地法院提起诉讼。

2、本协议一试四份，甲、乙双方各执两份，两份具有同等法律效力。3、有效期限：该《爆破安全协议书》在甲、乙双方《爆破安全协议书》正式签订后即生效，爆破工程一旦结束，该《爆破安全协议书》自行终止。

甲方：乙方

（盖章）（盖章）

负责人：负责人：

合同协议签订日期：年月日

延伸阅读

[合同参考] 工程合同书（一篇）

合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同时要注意内容合法。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方之间签订的合法书面协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，那么，你是否知道签施工合同具体有哪些步骤呢？小编特地为大家精心收集和整理了“[合同参考] 工程合同书（一篇）”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国经济法》，《建筑安装工程承包条例》及《建筑安装工程总分包实施办法》等有关规定，双方本着共同合作，互惠互利的原则，制定本合同，具体条款如下：

一、施工资料：

给甲方海河东二路建材园区内的两栋厂房以清包的方式上彩钢瓦，包括焊砣，下预埋件，上彩钢瓦等相关彩钢的项目。

二、甲方管理规定：

1、乙方在施工过程中务必按工地的各项施工管理制度执行。

2、乙方在施工过程中务必以报价单的施工项目、施工工艺、施工材料为准。

3、乙方在每一天的下班前务必把施工工地的卫生搞好，做到每一天清扫干净。

4、现场的施工材料务必堆放整齐，摆放有序。

5、乙方在施工过程中务必以公司签订的施工工期为准并在施工工期内完工。

三、合同签生效后，甲方按如下表中约定直接向乙方支付工程款：

付款方式如下：

本工程的工程总价为：__________

第一次：工程款为______﹪

第二次：工程款为______﹪

第三次：工程款为______﹪

四、甲方职责：

1、甲方负责与乙方的各项协调工作。

2、负责协调乙方办理入场的各项管理手续。

3、负责工程进展的监督检查，竣工验收。

五、乙方职责

1、乙方作为工程合同的具体执行人，要对甲方负责。

2、负责工程的施工管理、施工质量、施工工艺、施工材料、施工质量验收工作。

3、务必保证施工人员的人身安全，出现各种安全事故乙方全权负责。

4、劳动保护用品及施工工具由乙方自行解决。

5、由于乙方对各种事故负全责，乙方应承担各种事故给甲方造成的各种损失并赔偿损失。

六、附则

1、本协议经甲乙双方签后生效。

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效率。

3、本协议未尽事宜，双方可另行商议。

甲方签〔签章〕：乙方签〔签章〕：

___年__月__日___年__月__日

[优质协议] 工程协议（一篇）

现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同后要遵循诚实守信的原则。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利，那么，一份好的施工合同范本都有哪些内容？下面是小编精心为您整理的“[优质协议] 工程协议（一篇）”，欢迎您参考，希望对您有所助益！

建设工程施工劳务承包合同

(钢筋工)

工程名称：劳务发包人：

劳务承包人：邵士飞

钢筋工劳务承包合同

劳务作业发包人：高淳建安公司高淳监狱监区改扩建项目第七标段项目部劳务作业承包人：邵士飞

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等、自愿、平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、劳务承包工程基本情况

工程名称：高淳监狱监区改扩建项目第七标段，本标段由多个单位工程组成，其中备勤楼建筑面积5826.9平方米，五层；门卫室一层，建筑面积71.31平方米；标准运动场一片，图纸尚在设计中；监区范围内的室外道路、停车场，给排水、消防；挡土墙压顶等。

工程地点：高淳区花山区建筑面积：5898.21㎡（暂定）劳务分包范围：本标段工程设计图纸范围（含设计变更）内全部钢筋加工、绑扎、焊接、安装，二次结构植筋等工作。

劳务作业内容包括但不限于：自备机械设备进(退)场装卸车，本工种所有材料进场后的验收、卸货、分类堆放、标识，配合原材取样送检；钢筋图纸翻样；断料成型；盘园钢筋调直；柱钢筋接头电渣焊，水平钢筋焊接接头或套管接头的制作安装、配合取样送检；场内水平、垂直运输；主体、二次、砌体加固筋、屋面及楼地面内的钢筋绑扎；垫保护层、马凳；垃圾清洗，钢筋整修维护；监理等部门验收完毕、砼浇捣期间的看护；余料回收等本工程与钢筋有关的全部工作内容，质量自检整改，配合相关部门的质量检查、验收等工作。钢筋加工场地、楼层工作面因施工产生的垃圾必须每天清理。工地生产、生活等所需临时设施的建设用工、施工现场日常环境卫生（省文明工地标准）及迎接主管部门检查临时清理准备用工由劳务承包人承担。承包人自带全部钢筋加工机械和工具，如：调直机、弯曲机、切断机、电（渣）焊机、钢筋钩等。承包人自带辅材有：电焊条、钢筋保护块、钢筋间马凳、绑扎钢筋用镀锌铁丝、植筋所需电锤、钻头、吹气工具及植筋用胶等。

施工现场劳务作业人数：30人以上，并需根据进度要求及时调整人员数量，保证工程整体进度的要求。

2、合同价款

2.1终结算建筑面积按现行20xx版《国家建筑面积计算规范》计算；固定综合单

本工程钢筋集中在备勤楼加工，除备勤楼外的其他建筑物所产生的水平、垂直运输费用：按每平方米元/平方米计，合计：元变更：在合同履行过程中如有相同或类似项目增加，承包人按合同约定单价继续施工，特殊类型项目单价另行协商。

2.2点工工资标准：男小工130元/天，女小工100元/天，大工220元/天。

2.3劳务承包人委派的劳务结算负责人：

身份证号码：

3、分包工作期限

开工日期：

竣工日期：

总日历工作天数为：100天

4、质量、安全标准

工程质量：按高淳监狱监区改扩建项目第七标段工程施工图纸，国标11G101-(1~3)图集、国家及江苏省现行的相关工程质量施工验收标准等施工，工程质量必须达到优质工程等级。安全文明施工要求达到：省级文明工地。

安全管理约定：○1人员要求：施工人员年龄不能超过60岁，有心脏病、高血压及其他不适应高空作业的人员不得进场。乙方负责人必须常驻现场，每天不少于8小时，监管施工质量及安全生产。○2安全设施要求：安全带、安全帽、要严格按标准方法使用。所使用的临时脚手必须具有足够的安全储备。3施工现场的安全设施在没得到专职安全员批准前不得擅自拆除。○4施工现○

场机械设备非专职人员不得操作。○5安全技术要求：每天上工前对进场施工人员进行安全技术交底，由接授交底人签收确认。对专职安全员每天查出的安全隐患必须及时整改，整改完成后必须经过专职安全员验收确认方可进行施工。○6安全责任：按照谁施工谁负责的原则，劳务承包人必须严格进行安全生产管理，对安全生产负全责。教育工人做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。○7劳务发包人向劳务承包人提供免费住宿，但不承担在住宿内意外伤亡的责任；如劳务承包人不愿住工地宿舍，自行上下班，在上下班途中发生的意外事故劳务发包人不承担任何责任。

5、施工人员

5.1劳务发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目负责人；

5.2劳务承包人委派的担任驻工地履行本合同的施工人员为，职务：劳务负责人；

5.3劳务承包人组成的所有施工人员必须持证上岗，持证率不少于75%。

6、材料、设备、机具供应

6.1钢材由发包方提供，承包方应提前20日申报材料计划。钢筋损耗为1%,超出部分按市场价退还给发包方，大于50cm的剩余钢筋必须使用到工程中，且不得任意切断。如有发现上述情况则加倍返还给发包方。

6.2劳务发包人向劳务承包人只提供大型设备，仅指垂直运输、双轮推车、楼层配电箱，承包人应妥善保管、合理使用。因劳务承包人保管不善或使用不当发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

6.3施工中所需的中小型机具及辅材由承包人自行提供。承包人所提供的机械设备或工具必须性能良好，安全可靠；材料必须确保质量，不得以次充好，敷衍发包人，或对发包人带来不良影响，上述情况一经发现，发包人将改为自购，费用从承包人结算款中扣除。

7、担保

劳务发包人、劳务承包人为了全面履行合同，劳务发包人要求劳务承包人供以下担保；

承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。担保方式为担保合同作为本合同附件。

如劳务承包人违约后，劳务发包人可要求提供担保的第三人承担相应责任。

8、合同价款的支付

劳务承包人与劳务发包人约定按下列方法支付：

(1)中间支付：每月5日前支付劳务承包人上月实际出勤工人的生活费用，按50元/人/天支付。发包人现场有专人负责承包人的考勤记录，并根据承包人实际出勤工日数支付生活费。劳务承包人还必须提供本工程出勤工人身份证复印件及由本人签字的工资表给承包人备查，否则生活费不予支付。

（2）工程验收合格交付后付至合同价的70%,20xx年春节前付至全部工程劳务价款的95%,余5%保修款在工程交付后满一年时付清。为有效杜绝劳资纠纷，劳务承包人还必须提供本工程全部施工人员身份证复印件及其本人签字的总工资表给承包人备查，否则工资款费不予支付。

9、违约责任

当发生下列情况之一时，劳务承包人应承担违约责任：

（1）劳务承包人因自身原因延期交工的（含中间施工进度节点），每延误一日，应向劳务发包人支付5000元的违约金；当第二次延误出现时，劳务发包人可直接安排工人加入劳务承包人施工，劳务发包人所安排的工人工资按500元/工日计算，由劳务承包人承担，同时向劳务发包人支付5000元/日的违约金。

（2）劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，一次验收不通过，劳务承包人应劳务发包人支付10000元/次违约金，二次验收不通过，劳

务承包人应劳务发包人支付20000元/次违约金。

（3）劳务承包人不履行或不按约定履行合同约定的其他义务时，劳务承包人应向劳务发包人支付工程总费用10%的违约金，劳务承包人尚应赔偿因其违约给劳务发包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。

（4）劳务承包人要教育职工服从项目部对宿舍区的各项管理规定，严禁职工在宿舍内使用电器设备开小灶，第一次发现没收灶具并发出警告，第二次发现则没收灶具并处以1000元/次（点）罚款，第三次发现则没收灶具并处以20xx元/次（点）罚款。

（5）进场不戴安全帽、在有防火要求的场所吸烟、随地大小便，每件一次罚款100元。

（6）有打架斗殴的一次罚款1000元。

发生以上行为后由现场负责人当场开具处罚通知单交财务在劳务承包人工程费中直接扣除。

劳务承包人违约并被处罚后，劳务发包人要求劳务承包人继续履行合同时，劳务承包人在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

10、合同份数

本合同正本贰份，具有同等效力，由劳务发包人和劳务承包人各执壹份；本合同副本叁份，劳务发包人执壹份，劳务承包人执壹份；劳务发包人负责向行政主管部门备案壹份。

11、合同生效

合同订立时间：20xx年月日

合同订立地点：高淳区

本合同双方约定自双方签字、盖章后生效。

劳务发包人：劳务承包人：

住所：住所：

负责人：负责人：

联系电话：联系电话：

优质合同：工程协议精选一篇

在这个飞速发展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同时要注意遵循合法原则。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签施工合同也有很多有注意的地方，不然也容易让自己上当，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“优质合同：工程协议精选一篇”，仅供参考，希望能为您提供参考！

摘 要 在工程项目管理过程中，成本管理和合同管理都有重要的作用，是企业管理的核心内容，必须引起高度的重视。本文主要探究了工程成本管理中合同管理亟待解决的问题，分析了工程成本管理中合同管理的重要作用，希望对提升企业的管理水平有所帮助，以供相关人士参考。

关键词 工程管理 成本管理 合同管理 重要作用

一、引言

在工程管理过程中，加强合同管理，可以有效保障成本管理工作的顺利进行。但是在实际的管理工作中，合同管理还存在一些问题，针对这些问题我们必须采取必要的措施，如增强合同索赔意识、建立健全管理组织、提升管理人员的综合素养等，实现科学化、规范化的合同管理，进而实现对工程成本的有效控制和管理。

二、工程成本管理中合同管理亟待解决的问题

工程项目的合同管理贯穿整个建设过程，从合同的制定到合同的履行，都必须引起高度的重视，而且施工过程中的所有施工活动都要以合同内容为基础，符合合同规定，进而推动工程的顺利进行。但是在实际的管理过程中常常存在一些问题，承包单位往往只对合同的签订引起了重视，却忽略了后期的管理工作。面对出现的各种问题，我们必须进一步提升工程合同管理水平，具体可以从以下几方面入手：

（一）强化合同索赔意识

在我国的发展过程中，很多企业都只重视合同的签订过程，而对于合同的管理和索赔问题上还存在不足，认识不到合同管理的重要性。当出现违约行为时，不能及时按照合同相关内容进行索赔，来保障自身的权益。面对这样的问题，首先要做的就是强化企业相关人员的合同管理意识，并且要对合同内容有全面的了解。一旦自身权益受到侵害，要及时索赔。

（二）建立健全的合同管理组织

合同管理中涉及的内容比较多，包括经营、管理、法律等多方面的知识，专业性比较强。要想对其进行有效的管理，就對管理人员有较高的要求。所以，企业要根据自身的实际情况，借鉴一些先进企业的管理经验，建立健全的合同管理组织，并聘请相关的专业管理人员。另外，要不断优化自身的合同管理组织，提升合同管理和索赔水平，进而提升企业的项目管理水平。

（三）增强管理人员的综合素质

合同管理是一项复杂的工作，要想提升项目的整体经济效益，就要对管理人员的综合素质引起高度的重视。全面了解相关人员的实际情况，并对其开展有针对性的培训工作，包括合同管理、索赔等专业技能，以及责任心的培养等，可以使其充分认识到合同管理的重要性，并将其真正地落到实处。可以通过多媒体教学、技术交流会、座谈会、讲座等形式开展。

三、工程成本管理中合同管理的重要作用

（一）合同管理是当前市场发展的客观需求

在工程施工的过程中，企业都想实现经济效益的最大化，获得更多的.利益。如果没有合同的制约，那么企业就可能通过一些不正当的手段来实现这一目标，如材料方面偷工减料、以次充好等。这将严重影响工程施工的质量，而且一旦出现返工的情况，势必会造成工程成本的增加，影响到工程成本的管理。所以，合同的签订和管理可以制约企业的施工行为，明确双方之间的职责，规范其行为，在保障质量以及符合合同条款的前提下实现企业经济效益的提升，这是市场发展的客观要求。

（二）合同管理是工程国际化发展的必然要求

随着我国经济全球化的发展，很多企业已经实现了走出国门，走向世界这一目标。在全球化的市场竞争中谋求更大的发展空间，而合同管理水平的有效提升，可以增强企业的综合竞争力，使其成为激烈市场竞争中的佼佼者。但是，在实际的发展过程中，不少企业在合同管理方面还有很多不足。由于缺乏积极有效的合同管理策略，其在国际市场中屡屡发生各种操作失误。这让国内企业难以在国际竞争市场中保持主动地位，甚至会给国内企业带来毁灭性的影响。所以，国内各公司应该提升合同管理水平，严格遵守国际管理，切实推行工程监理体系，减少或避免因合同管理问题产生的纠纷，为国内公司全球化发展提供重要的发展支持。

（三）人工费用方面的控制

在企业成本管理过程中，施工人员以及材料运输、配料等辅助人员的费用大约占成本费用的30%左右。为了对工程成本进行有效的控制，大部分的企业都会在人工费用方面实施内部劳务承包合同管理。该合同管理主要有以下几点作用：一是专业作业人员通过合同签订，采取多劳多得的方式，有效地激发人员的工作积极性，而且也能使人员的利益得到有效的保障，进而保障工程施工的进度和质量；二是可以有效地规范员工工资的发放形式，对于人员进行统一的管理，签订合同，规定员工工资发放的日期和形式。财务部门会将工资直接下发到员工的工资卡上，防止出现作业管理人员无故扣工资，少发、漏发等问题，避免因为工资出现纠纷。这进一步保障了施工人员的合法权益，也有效控制了人工费用成本。

（四）材料费用方面的控制

在工程施工过程中，会应用到大量的材料，如果没有对其进行严格的管理，难免会造成材料的大量浪费，进而影响到工程的成本控制。因此，在进行成本控制的过程中，要对材料的损耗成本进行严格的控制。在此环节中，签订相应的合同可以有效实现成本控制，主要体现在以下几点：第一，可以增强施工人员的材料节约意识，通过签订合同，专业班组会根据实际的施工情况，结合相关的数据资料，计算材料的损耗数量，一旦施工过程中的材料耗损过多，则按照相应的材料费在施工班组的劳务费中扣除，对施工的用料情况进行了有效的监管；第二，在合同中规定相关人员的责任，增强其责任意识，并实施监督管理和考核，避免出现采购材料与发放材料数据不符的现象，加强工作的执行力度和责任意识。

四、结语

在工程项目管理过程中实施合同管理，可以有效保障工程成本管理工作的顺利进行，加强合同管理过程的人工费用、材料费用的管理，进而实现对工程成本的有效管理。

参考文献

[1]熊静.浅谈公路工程项目合同管理与成本控制[J].江西建材，20xx（08）：150+153.

[2]赵其铸.浅谈建筑工程全过程造价控制及合同管理[J].低碳世界，20xx（11）：260-261.

[3]鲍庆华.合同管理在公路施工成本控制中的应用[J].科技经济市场，20xx（04）：170-171.

[优质协议] 爆破工程协议（一篇）

由于自身的需求，我们在很多的地方都会用到合同。制定合同时要遵循等价有偿的原则。施工合同及建筑合同是业主与承包商签订的工程实施合同，签订施工合同是一种法律行为，那么，请问你是在寻找施工合同的优秀模板吗？下面是小编为大家整理的“[优质协议] 爆破工程协议（一篇）”，相信您能找到对自己有用的内容。

甲方：

乙方：

经甲乙双方协商，本着公平、公证的原则，依据国家有关法律、法规、政策达成一致，定以下协议：

一、工程概况

1、工程名称：曲靖市麒麟区三宝兴龙采石场矿山开采爆破工程。

2、工程地点：云南省曲靖市三宝镇兴龙村委会亮子村小组。

二、工程内容及工期

1、承包内容：曲靖市麒麟区三宝兴龙吉鑫采石场矿山开采爆破工程，乙方负责矿山钻孔及爆破所需材料费用。

2、工程承包日期：从 年6月15日至 年6月14日止。

三、爆破单价、工程数量核算与确认及付款方法

1、爆破单价：经双方协商，按单价8元/m3计价。（爆破材料价格为：炸药12830元/吨，电2.19元每个，如有爆破材料超出该价格，超出部分由甲方负责）。

2、爆破工程数量：工程数量约10万方，乙方必须保证甲方的工程用料，每月甲乙双方以现场实际收方核算为准。

3、付款方法：按工程施工进度每月按当月工程量扣去甲方所有费用后的余款100%结算；协议规定的全部工程完成后，甲方于下一个月时间以内给乙方结算并付清全款给乙方。甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。

四、甲方责任与义务

1、甲方负责爆破工程的领药、卸药、装药、堵孔、连线、警戒、起爆、盲炮处理等及安全防护工作，履行《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全操作规程》、《安全生产法》的有关规定。

2、负责撤离爆区内的移动设备和人员。每次爆破后，渣石必须及时清运，以免影响后续爆破施工；如安排不当造成影响后续爆破施工，由此而造成工期延误，由甲方负责并承担乙方一切费用。

3、负责爆破施工现场周围居民及其他第三方的协调工作，若乙方正常的爆破施工情况，周围居民及其他第三方阻挡工程，致使工期延误，由甲方全权负责，并承担以上工作的一切费用。

4、甲方在乙方承包期间，不得以任何无矿理由要求乙方解除工程承包合同。（除乙方满足不了甲方4万方的最低工程用料）

五、乙方责任与义务

1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律、法规，保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作。

2、甲方可适当提供必要的帮助和支持，配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导，并可随时行监督检查。乙方在施工中必须按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工。

3、乙方在进入施工现场以前，要自行做好安全教育，必须重视安全生产，严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工，轻伤频率控制在千分之一以下，杜绝发生重大伤亡事故。

六、安全施工、事故处理

1、安全施工：甲方应遵守矿山安全生产的管理规定，严格按矿山爆破安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由甲方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由甲方承担，乙方违反爆破安全操作规程造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

2、事故处理：发生重大伤亡及其他安全事故，甲乙双方应按有关规定立即上报有关部门，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

七、违约责任

1、甲方不按约定支付乙方工程款的，则每日向乙方支付逾期应付工程款的5%的违约金。

2、乙方不按约定爆破作业给甲方，所造成的损失由乙方负责。

八、解决合同纠纷的方式，双方协商或向人民法院起诉。

九、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执两份，经双方签字盖章生效。

甲方：

乙方：

负责人：

负责人：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

热门合同: 工程合同书(推荐一篇)

现如今，合同是可以保护我们的合法权益不受到侵犯。签订合同前要尽量让双方认可，达成双赢。施工合同是双方实现权利义务的重要基础，具有法律效力。签订施工合同后若是违约就要承担相应的法律责任，那么，你平常有了解过施工合同的内容和种类吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“热门合同: 工程合同书(推荐一篇)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

合同编号：_________________

发包方（甲方）：______________________

承包方（乙方）：______________________

甲方需，现甲方将该工程交给乙方施工，经双方友好协商，订立如下协议：

一、工程地点、内容：____________________________________________________

二、工程质量要求：______________________________________________________

三、工程量（暂计）：____________________________________________________

四、计价方式：__________________________________________________________

五、工期要求：__________________________________________________________

六、结算及付款方式：

实际完成量乘以单价，总造价(含应纳税费)约_____元整（￥_______）。乙方完成后甲方现场验收证实签证后再结算，甲方结算后________天内一次性付清所有款项给乙方。

七、违约责任：

乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付总工程款_____‰的违约金；逾期超过_____天，甲方有权解除合同，乙方须按合同总价款_________%的标准赔偿甲方损失。乙方工程不符合质量标准的，乙方须无条件返工，且工期不顺延。

八、乙方自行承担施工安全及人员安全责任，承担由此造成的一切法律责任与经济赔偿责任。

九、在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_____种方式解决：

1．向武汉仲裁委员会提请仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本协议经双方盖章签字后生效，工程完工，乙方收齐工程款后自然失效。本协议一式_____份，甲方执_____份，乙方执______份，效力相等。

甲方：________________ 乙方：________________

甲方代表：____________ 乙方代表：____________

签订时间：____________年_________月__________日

合同借鉴: 工程合作的合同书(推荐一篇)

我们在很多的地方都会用到合同，也会需要用到很多的范本，签订合同后不允许任何外界因素非法干预。施工合同是保证建设单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，您有没有了解过怎么去写一份施工合同呢？急您所急，小编为朋友们了收集和编辑了“合同借鉴: 工程合作的合同书(推荐一篇)”，仅供参考，希望能为您提供参考！

1、参照中国科协和中国机械工程学会的有关要求精神，为了便于分会工作的开展，为了有利于分会和北京机械工程学会（以下简称本会）为分会挂靠单位服务，本会与分会挂靠单位和分会共同协商后签订此挂靠协议书。

2、根据北京地区机械工业的发展和学科建设的需要，并鉴于多年来热心和大力支持本会和分会的工作及活动的开展，经研究、协商决定将： 分会挂靠在

3、分会的常设工作机构为分会秘书处，设在挂靠单位，相当于挂靠单位中层行政机构由挂靠单位负责设置。

4、分会委员会与挂靠单位协商，推荐适合的人员作为分会秘书长的人选（也可是非挂靠单位的人员），由本会聘任，主持分会秘书处的日常工作。

5、分会秘书处专（兼）职工作人员（属于挂靠单位人员的）其待遇应与挂靠单位同类、同级人员同等对待。

6、分会秘书处的学会工作及成果纳入挂靠单位工作和成果考核。

7、分会秘书处在业务上接受本会和分会委员会的领导，按照本会的章程和分会委员会的决议独立开展工作。挂靠单位在行政上领导分会秘书处并进行工作指导和监督。

8、分会的挂靠应体现本会、分会挂靠单位和分会互相支持、互惠互利的原则。

挂靠单位为分会秘书处和分会开展工作和活动创造和提供必要的条件及适当的经费支持；可选派有关人员参加本会理事会（或担任名誉理事）及分会委员会；优先参加本会及分会的有关活动；优惠取得本会及分会的有关学术资料。本会及分会要为挂靠单位的业务发展优惠提供各种技术咨询和技术服务。

9、分会的挂靠单位应保持相对稳定，本协议为长期协议，在执行中如有一方提出异议，由三方协商后，予以改变或取消。

10、本协议未涉及的其它有关事项由三方协商研究解决。

11、本协议签字盖章后生效。正本一式三份，三方各持一份。

签订协议的三方：

XX工程学会（盖章）

领导人签字：

年 月 日

挂靠单位（盖章）

领导人签字：

年 月 日

分会委员会 （盖章）

领导人签字：

年 月 日

年 月 日

年 月 日

优质合同：工程合同(篇一)

合同可以维护我们的合法权益。很多时候都需要用到它。签订合同后要积极履行合同。施工合同指建设单位和承包方施工单位为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利义务关系的书面协议。签订施工合同时如果不仔细，就会导致合同纠纷甚至损失，那么，值得推荐的经典施工合同模板你收集了吗？以下是小编为大家收集的“优质合同：工程合同(篇一)”仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方（卖方）：

住所：

联系电话：

乙方（买方）：

住所：

联系电话：

甲、乙双方本着《中华人民共和国合同法》及有关法规的规定，经友好协商，达成如下条款，以资双方共同遵守：

一、乙方向甲方购买以下常规产品

1、产品名称：

2、规格：

3、价格：

4、数量：

二、质量检验

1、质量标准：按国家有关规定标准验收。

2、尺寸要求：以乙方下单尺寸为标准。

3、包装要求：货物的包装须满足易碎物品的运输、搬运要求，并符合乙方标准包装，包装费含在产品报价中。

三、付款方式

本合同签订后，乙方一次性支付合同总额的______%即人民币______元作为订金，甲方在收到乙方订金后开始下单生产，______天内生产完工，第______天内乙方需付清余款______元，货从______发出，______天内到达______。

四、交货方式、交货时间、交货地点

1、交货方式：先付款再发货，一次性送至乙方指定的______工地。

2、交货时间：自收到定金之日起______天内货到达。

3、交货地点：__________________。

五、产品接收及检验

货到达指定地点后，供方以书面的形式向需方提交到货的数量、型号及报检申请，需方需有专人（要有委托书）负责点数、验货，并签名确认。检验要符合国家有关规定标准（以客户确定的样板型号标准验收）。

六、对产品提出异议的时间和办法

乙方在收货当日对产品的数量、品种、型号、质量如发现有与国家标准及已经确定的样品不相符时，应于______日内向甲方提出书面异议，甲方将在______个工作日内对乙方提出的异议给予书面解释，如产品不符合国家标准及已经确定的样品要求，甲方将无偿更换，如果在竣工后，______日内乙方未提出任何书面异议，即乙方已确认所有安装的产品合格。

七、违约责任

1、甲方未按合同规定的时间交货应向乙方支付逾期部分货款每日______分之______的违约金，并承担因此所造成的损失。

2、乙方未能及时收货造成货物延迟交货的由乙方承担逾期的全部损失。

3、乙方未能及时按合同约定的时间付款的，乙方应向甲方支付逾期部分货款每日______分之______的违约金，并承担因此所造成的损失。

八、其他条件

1、合同变更：甲乙双方均无权单方变更合同规定内容，如需变更，应由双方协商确定后进行。

2、本合同双方签字后生效，凡因本协议引起的调解、诉讼、双方连带责任人均同意以______市地方法院仲裁为主。

3、未尽事宜，双方可以补充协议的方式予以补充，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式______份，甲、乙双方各执______份，具有同等法律效率，自签字之日起生效。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日