协议收藏: 用传真签订的买卖合同的继续履行(示范版)。
关于买卖交易有很多细节要注意,一般买卖时都需要签订买卖合同约定相关问题。签订合同可以保护自己的合法权益不受侵犯,签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。你了解签订买卖合同要注意哪些方面呢?下面是由小编为大家整理的“协议收藏: 用传真签订的买卖合同的继续履行(示范版)”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。
20xx年2月15日原告与被告签订了0521号《工矿产品购销合同》,约定原告采购被告QTJ4-45型免烧砌块机一台,被告另配送规格分别为390190190、390109180、230109112、23050120的磨具四套。原告于20xx年2月17日、19日将全部货款7500元分三次支付给被告后,被告仅将免烧砌块机交付给原告,约定配送的磨具迟迟不履行交付义务。另外,依合同约定,被告负责运输,承担运输费用,但实际上1000元运输费用也是由原告支付的。原告多次要求被告继续履行合同约定义务并偿还代付的运输费用,被告拒不履行,严重损害了原告的合法权益。
分析:
接受委托后,详细询问了委托人,认真审查了委托人提供的证据材料,依据有关法律的规定,被告应当依法继续履行0521号合同并偿还原告代付的1000元运费。理由如下:
一、原、被告签订的0521号《工矿产品购销合同》真实存在,原、被告双方应当按照合同约定全面履行合同义务
20xx年2月15日原告与被告通过传真签订了0521号《工矿产品购销合同》,约定原告采购被告QTJ4-45型免烧砌块机一台,被告另配送规格分别为390190190、390109180、230109112、23050120的磨具四套。原告依照0521号《工矿产品购销合同》约定的价款,于20xx年2月17日、19日通过中国农业银行将全部货款7500元分三次汇至被告账户上(农行卡号:9559980717215934513,户名为被告法定代表人:李某),被告于20xx年2月19日给原告开具了7500元货款的收据,并于20xx年2月27日将一台QTJ4-45型免烧砌块机托运到遵义市矛草铺站交付给原告。
以上事实足以证明20xx年2月15日原告与被告通过传真签订的0521号《工矿产品购销合同》真实存在,原、被告都曾按照该合同的约定积极履行合同义务。 根据《中华人民共和国合同法》第6条和第60条的规定,原、被告双方应当按照0521号《工矿产品购销合同》约定全面履行自己的义务。
二、原告已全面履行合同义务而被告违反合同约定,被告应继续履行0521号《工矿产品购销合同》
原告与被告在20xx年2月15日签订的0521号《工矿产品购销合同》第1条和第8条约定,原告以7500元价格购买被告QTJ4-45型免烧砌块机一台,被告另配送规格分别为390190190、390109180、230109112、23050120的磨具四套。原告在没收到货物的情况下,于20xx年2月17日、19日先将全部货款7500元分三次支付给被告后,被告仅将一台QTJ4-45型免烧砌块机交付给原告,约定配送的规格分别为390190190、390109180、230109112、23050120的四套磨具迟迟不交付给原告。
原告积极全面的履行了0521号《工矿产品购销合同》义务,被告却部分履行合同约定义务,严重违反了诚实信用的原则和0521号《工矿产品购销合同》的约定。因此,被告应继续履行0521号《工矿产品购销合同》,应将规格分别为390190190、390109180、230109112、23050120的四套磨具立即交付给原告。
三、原告代被告支付的1000元运费,被告应偿还给原告
原告与被告在20xx年2月15日签订的0521号《工矿产品购销合同》第3条约定,被告将货物托运到遵义市矛草铺站交付给原告,由被告负责运费,7日内送到,耽误1天被告承担800元的损失。 20xx年2月27日被告将一台QTJ4-45型免烧砌块机运到遵义市矛草铺站后,以李会敏经理不在为由推诿让原告代被告支付1000元运费。原告因与客户已经签订了供货合同,在防止损失扩大的情况下原告代被告支付了1000元运费。依照0521号《工矿产品购销合同》第3条约定,被告应当偿还原告代付的1000元运输费用。
综上,原告与被告20xx年2月15日签订的0521号《工矿产品购销合同》真实存在,被告应当继续履行0521号《工矿产品购销合同》,交付原告规格为390190190、390109180、230109112、23050120的四套磨具,并偿还原告代付的1000元运输费用。
经典推荐
[协议模板]简单的车辆的买卖合同(篇二)
在进行买卖时需要注意很多细节,一般买卖时都是需要签订买卖合同的。合同对于维护合法权益能起到很大的作用,签订买卖合同是双方不断协商谈判、利益博弈的过程。值得推荐的买卖合同模板你收集了吗?经过搜索和整理,小编为大家呈现“[协议模板]简单的车辆的买卖合同(篇二)”,供您参考,希望能够帮助到大家。
车辆买卖协议买方:_________________________(以下简称甲方)
卖方:_________________________(以下简称乙方)
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:
第一条甲方购买乙方所有的机动车一辆:车号:_________________颜色:_________________产地:_________________型号:_________________发动机号码:________________(拓印粘贴)底盘号码:_________________(拓印粘贴)
第二条甲方向乙方支付车款人民币_________________万元。包括三部分:定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条甲方的付款方式和期限:本协议生效当日付定金______________万元,三日内再支付第一笔车款现金_____________万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。
第八条甲方违反本协议,定金不予退还。
第九条乙方违反本协议,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条本协议自双方签字之日生效。本协议一式二份。
甲方(授权签字人):_______住址:_____________________证件号码:________________________年_______月_______日
乙方(授权签字人):_______住址:_____________________证件号码:________________________年_______月_______日车辆买卖协议
最新协议: 简单的塔吊买卖合同的范文之三
在平时生活中进行买卖交易的时候,签订买卖合同是比较正常的事情。签订合同可以防范可能存在的风险,签订合同时有很多细节条款要多加注意。有没有可以参考借鉴的买卖合同范本呢?小编特地为您收集整理“最新协议: 简单的塔吊买卖合同的范文之三”,仅供参考,大家一起来看看吧。
出售方:_______________(简称甲方)
购买方:_______________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方本着平等、自愿的原则,经双方协商达成如下协议:
一、合同签订地:_______________
二、塔吊说明:
本塔吊由_______________建筑机械厂生产,型号为_______________,制造许可证编号:_______________,出厂编号_______________,塔身高度为_______________米,标准节数_______________节及其他零配件。
三、出售价格:
甲乙双方确认出售价格为人民币:_______________元(大写:_______________元整)
四、产权说明:
甲乙双方签字确认本合同并在甲方收到全部价款后,塔吊产权归乙方所有。
五、甲乙双方责任:
甲方保证塔吊设备在出售前能正常使用,并提供塔吊出厂说明书及相关资料给乙方。塔吊装运及运输过程中发生的一切费用和责任由乙方承担。
六、塔吊出售后的责任:
本合同签字生效后,塔吊在日后的使用过程中,发生的一切安全及质量问题,甲方不承担任何责任。特此声明!
本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。经双方签字盖章之日生效。
甲方:_______________乙方:_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
买卖合同的模板集锦5篇
生活z在这个主张遵纪守法的社会中,合同变得越来越重要。签订合同可以避免我们的权益受到侵害。常见的撰写合同规范有哪些呢?一起合同网为此仔细地整理了以下内容《买卖合同的模板》,希望对你的工作和生活有所帮助。
买卖合同的模板 篇1
买方:(以下简称甲方)____________
卖方:(以下简称乙方)____________
甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议,共同遵照执行:
第一条:甲方购买乙方所有的机动车一辆:
车号:____________颜色:____________
产地:____________型号:____________
发动机号码:(拓印粘贴)____________
底盘号码:(拓印粘贴)____________
第二条:甲方向乙方支付车款人民币___万元。包括三部分:
定金、第一笔车款和其余部分车款。
第三条:甲方的付款方式和期限:本合同生效当日付定金万元,三日内再支付第一笔车款现金万元;其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
第四条:乙方在收到甲方第一笔车款之日,应立即交付无瑕疵的车辆及随车工具。瑕疵保证期为自车辆交付之日起一个月。并且保证他人对该车无任何权利要求。
第五条:办理转户所需费用由甲方负担。乙方负有协助办理的义务。
第六条:乙方应交付给甲方该车的全部真实、有效的证件以及缴税、费凭证。
第七条:乙方应保证交付前该车的维护正常,手续完整。
第八条:甲方违反本合同,定金不予退还。
第九条:乙方违反本合同,应向甲方支付相当于定金数额的违约金。
第十条:本合同自双方签字之日生效。本合同一式二份。
甲方(授权签字人):____________证件号码______________________
乙方(授权签字人):____________证件号码______________________
日期:______年____月____日______年____月____日
买卖合同的模板 篇2
买方:__________________________卖方:__________________________
买方经办人:____________________卖方经办人:____________________
买方E-Mail:____________________卖方E-Mail:____________________
合同签定地点:__________________用户编码:______________________
合同签定时间:__________________合同编码:______________________
买卖双方经友好协商,达成以下协议:
1.产品名称、型号及规格、数量、到货期、单价及运输费、包装费、保险费、合同总金额
序号
产品名称
产品型号及规格
单位
数量
到货期
单价(人民币¥)(单位:元)
金额(人民币¥)(单位:元)
1
2
3
4
5
运费费用:
包装费用:
运输货物保险费用:
合同总金额(大写):
合计(小写):
2.产品验收
质量标准:产品验收质量标准按生产厂家的产品质量标准执行。
对于卖方出售给买方的货物卖方保证:均为上述标明的原厂家生产或原厂家认可的产地制造的产品。均不得有曾使用过的产品、残次品、不合格产品。
买方如发现产品存在质量问题,在收到货物后____天内应及时向卖方反映,并发给卖方对产品质量质疑的书面意见,卖方应根据买方的要求及时与生产厂方联系,并负责最终妥善解决。
3.交货地点:买方填写 ____________________________________________________
4.发运方式及运输
保险的价格计算:
买方选择发运方式:
○特快专递:小于等于200克20元,杂费10元,共计30元(起价)。以后每超过200克再加10元。
○航空快递:小于等于500克20元,杂费10元,共计30元(起价)。以后每超过500克再加10元。
○平邮包裹:小于等于1千克20元,杂费10元,共计30元(起价)。以后每超过1千克再加10元。
○航空运输:小于等于45千克40元,杂费20元,共计60元(起价)。以后每超过1千克再加10元。
○铁路快运:小于等于5千克40元,杂费20元,共计60元(起价)。以后每超过1千克再加10元。
以下小件产品的参考收费标准不按以上收费标准计算:
每件包裹重量在0.2千克左右的贵重IC:如内存,CPU等 40元/个(块)
每件包裹重量在0.5千克左右的配件:显卡,声卡,硬盘等60元/个(块)
每件包裹重量在1千克左右的配件和小设备:主板,光驱,数码相机等100元/个(块)
注意上述收费不包括包装费、保险费。
买方选择投保金额:
买方要求按所填的投保金额上保险__________人民币:元
保险费率按○1%(特快专递)○0.5%(航空快递)○0.3%(平邮包裹,航空运输,铁路快运)
5.包装方式
买方选择包装方式:
○厂家原包装(或供方散包)加邮局硬纸盒包装:小于等于200克货物包装费20元;
买卖合同的模板 篇3
合同编号:_____________
出卖人:____________ 签订地点:__________________
买受人:____________ 签订时间:____年____月____日
第一条标的、数量、价款及交(提)货时间
第二条质量标准:______________________________________________
第三条包装标准、包装物的供应和回收及费用负担:_______________
第四条合理损耗标准及计算方法:_______________________________
第五条标的物所有权自______时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于______所有。
第六条交(提)货方式地点:__________________________________
第七条运输方式和到达站(港)和运输费用负担:________________
第八条检验标准、方法、地点及期限:__________________________
第九条检疫单位、方法、地点、标准及费用负担:________________
第十条结算方式、时间及地点:________________________________
第十一条担保方式(也可另立担保合同):______________________
第十二条本合同解除的条件:__________________________________
第十三条违约责任:__________________________________________
第十四条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列第______种方式解决:
(一)提交________________仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十五条本合同自______________起生效。
第十六条其他约定事项:_____________________________________
出卖人名称(公章):
住所:
法定代表人
(签字):
委托代理人
(签字):
电话:
开户银行:
账号:
邮政编号:买受人名称(公章):
住所:
法定代表人
(签字):
委托代理人
(签字):
电话:
开户银行:
账号:
邮政编号:鉴(公)证意见:
鉴(公)证机关(章)
经办人:
年月日
监制部门:___________________印制单位:___________________
买卖合同的模板 篇4
买方(需方):合同编号:设备-001
卖方(供方):签订地点:
签订时间:20xx-6-3
买卖双方就产品买卖事宜,经平等协商,达成一致,为明确双方的权利与义务,特根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定订立合同如下,以资共同遵守。
1.1 以上价格为到 有限公司交货的含税固定价,包含货款(含17%增值税)在内的买方为履行本合同所需支付的所有费用。吊装费、安装调试费、运输及运费由卖方承担。
2、目的地/交货地点:。
3、交货期:预付款付出后20个工作日内交货。
4、质保期:二年。
5、付款方式:预付30%,安装调试结束并达到国家技术标准后付60%,剩余10%质保金一年后支付。
5.1 设备采购合同以买方采购部、设备部及使用部门共同出具的验收报告作为支付质保金的依据。
5.2 鉴于质量异议及问题的解决需要一定的限制(时间),故买方接受卖方增值税发票并到税务机关进行认证抵扣的行为,不表明买方对卖方产品质量的最终确定;在有质量异议的情况下,该行为也不表明买方对应付款数额的最终确认。发票的认证抵扣行为不影响买方质量异议权和索赔权的行使。
6、原产地和制造商:
7、技术规格/质量标准:本合同项下卖方所提供货物的技术规格应与技术协议书或合同清单的标准相一致,货物还应符合国家标准及相关船级社标准和规范。
8、包装:卖方提供的全部货物应按照能够保障货物完好、安全运输的要求进行包装(可注明包装物材质),并有良好的防潮、防湿、防震、防锈和防粗野装卸等保护措施,以确保货物安全无损运抵 有限公司而不因上述原因使货物受损。由于包装不善引起的货物锈蚀、损失和丢失均由卖方承担。
9、单据
8.1单据:下列单据应随货同行:
(1)产品合格证书、质保书。
10、数量异议期、质量异议与保证期,买方对卖方交货数量的异议期限为买方收货后15日内。如当场验收,卖方送货人员应对数量差异签字确认,卖方在接到买方通知后立即派人前来核对处理。在不当场验收的情况下,买方收货人员在卖方砝码单(或送货单)上签字,不表示对卖方供货数量的最终确认。
11、产品质量侵权责任:因本合同项下卖方的产品质量而给买方及买方客户造成的质量侵权或买方及买方客户使用卖方的产品后而给第三方造成的侵权,均由卖方承担全部、最终责任,且由卖方负责举证责任。
12、违约责任
12.1.在履行合同的过程中,如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况,
应及时以书面形式将理由和延误时间通知买方并需取得买方书面认可。未取得买方书面认可的一切理由,买方将不予承认,并且买方保留向卖方索取相关赔偿的权利。
12.2.由于买方原因延误,卖方交货期顺延。
13、争议的解决:因执行本合同或有关本合同所发生的一切争执,双方应友好协
商,如协商不成,应提交合同履行地人民法院诉讼解决。
14、合同生效
本合同由双方采办代表签字、并加盖合同章生效。定金及预付款合同在定
金或预付款到账之日起生效。本合同一式四份,双方各持二份。
买 方: 卖 方:
代表签字: 代表签字:
开户银行: 开户银行:
账 号: 账号 :
买卖合同的模板 篇5
(合同编号: )
合同双方当事人:
出卖人:____________________________________________________
注册地址:__________________________________________________
营业执照注册号:____________________________________________
企业资质证书号:____________________________________________
法定代表人:_______________联系电话:_______________________
邮政编码:__________________________________________________
委托代理人:____________________地址:
邮政编码:_________ 联系电话:____________________
委托代理机构:
注册地址:__________________________________________________
营业执照注册号:____________________________________________
法定代表人:______________ 联系电话:__________________
邮政编码:__________________________________________________
买受人(须由其本人亲自填写,并确保所填联系方式真实可靠,以便能及时取得联系):________________________________________________________
【本人】【法定代表人】姓名:____________国籍:______________
【身份证】【护照】【营业执照注册号】_______________________
地址:____________________________________________________
邮政编码:________________ 联系电话:______________________
【委托代理人】【 】姓名:_____________国籍:_____________
地址:
邮政编码:________________ 联系电话:___________________
共有人:
姓名: 国籍:
【身份证】【护照】【 】
【委托代理人】【 】姓名: 国籍:
地址:
邮政编码: 联系电话:
委托代理机构:
注册地址:
营业执照注册号:
企业资质证书号:
法定代表人:
邮政编码: 联系电话:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商铺达成如下协议:
第一条 项目建设依据。
出卖人以 方式取得位于 、编号为___________的地块的土地使用权。土地使用权出让合同号为______________________。
该地块土地面积为 ,规划用途为 ,土地使用年限自 年 月 日至 年 月 日。
出卖人经批准,在上述地块上建设商铺,【现定名】【暂定名】_ 。建设工程规划许可证号为 ,施工许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第二条 商铺销售依据。
买受人购买的商铺为【现房】【预售商品房】。预(销)售商品房批准机关为 ,商品房预售许可证号为 。
________________________________________________________________________________________。
第三条 买受人所购商铺的基本情况。
买受人购买的商铺(以下简称该商铺,其商铺平面图见本合同附件一,编号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的:
合同示范: 国际货物买卖合同的有效成立(篇一)
在我们平时进行买卖的过程当中,其中签订买卖合同是一件非常有必要的事情。合同是受到国家法律的保护的,签订买卖合同的时候一般都涉及到很大金额的买卖。那么你知道买卖合同都有哪些内容呢?以下是小编为大家精心整理的“合同示范: 国际货物买卖合同的有效成立(篇一)”,仅供参考,大家一起来看看吧。
国际货物买卖合同的有效成立国际货物买卖合同有效成立的条件。其合同的订立一般要通过要约与承诺两个步骤来完成。一项有效要约包括:
1.要约向特定人发出,
2.要约内容须是订立合同的明确意思表示;
3.要约内容必须明确、肯定具体;
4.要约内容须合法;
5.要约须以法定或约定方式表达。
而一项有效承诺的条件包括:
1.承诺须由受要约人作出;
2.须在有效期内作出;
3.承诺内容与要约须完全一致;
4.承诺方式须符合要约条件;
5.承诺生效之时间要受法定或约定之约束。
此外,我国某些涉外货物买卖合同除符合上述条件外,还须得到有关部门的批准或备案后始得成立。
2022合同推荐 正规的买卖合同模板
买卖市场交易沧桑陵谷的变化,现在社会法律观念深入人心,相信大家都或多或少的知道买卖合同,合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议,如果当事双方发生纠纷或者争议时,可以根据买卖合同约定的违约条款来保护自己的合法权益。你是否正在因买卖合同而一筹莫展呢?下面是小编为大家整理的“2022合同推荐 正规的买卖合同模板”,仅供参考,大家一起来看看吧。
一:原材料买卖合同协议买方: (以下简称甲方)卖方: (以下简称乙方)依据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定,本着诚实信用、自愿、平等互利的原则,经双方协商一致,特达成本合同,以资双方共同遵守:
第一条、货物名称、规格型号、数量及单价
第二条、货款总额(暂定不含税总价) (大写: 元整);结算金额按验收合格的货物数量乘以相应结算单价并扣除相关处罚金额据实结算。
第三条、供货期限及交货时间、地点和方式
1、供货期限:自________年____月____日至________年____月____日。具体按甲方通知。
2、交货时间:甲方在本合同约定的供货期限内以传真或邮件形式向乙方发出供货通知(包括货物的规格型号、数量、送货地址、送货时间、联系人、联系电话等),乙方应自收到甲方供货通知2小时内以传真或邮件形式予以确认,并按供货通知的送货日期按时交货(送货前24小时内向甲方发出发货通知,以便甲方作好收货准备)。
3、交货地点: ,具体按甲方通知。
4、交货方式:乙方送货到甲方指定地点并负责卸货。在未经甲方初验合格前发生货物毁损、灭失及乙方指派人员发生人身伤害的,由乙方自行承担责任。
第四条、货物验收及标准
1、甲乙双方同意按下列第
(1)、
(2) 项标准对货物进行验收:
(1)货物质量按 标准(国标、省标)和甲方要求执行;当三者有冲突时按高标准要求执行。
(2)甲乙双方封存货物样品每规格一式两份,以该样品作为验收依据;甲方样品封存代表是 和 ,乙方样品封存代表是 和。
2、乙方送货到指定地点后,由甲方两名仓管、两名保安和工地主管以抽检的方式对货物的.规格型号、数量和质量进行初验且签收确认。等文件。
4、乙方同意甲方可聘请有资质的检测机构对货物随机抽样进行产品质量检验。如质量检验合格,检验费用由甲方承担;质量检验不合格,检验费用由乙方承担并承担相关的违约责任。
5、质量异议期限自甲方收到货物之日起计____日。
第五条、权利瑕疵保证乙方应保证甲方在使用乙方货物或其他任何一部分时不受
第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他所有权权利的起诉。一旦出现侵犯他人合法权益,乙方应承担全部责任,由此导致甲方产生经济损失的,乙方应赔偿甲方因此而所产生的全部经济损失。
第六条、质量保证
1、乙方承诺其出售给甲方的货物质量保证期为____月,自甲方验收合格之日起计算。若货物在保证期内发生质量问题,乙方应自接获甲方通知24小时内负责维修(包括但不限于免收人工费、零部件材料费和交通费等),造成甲方损失的应予赔偿。
2、乙方保证所提供的货物的质量和技术规格应与甲方供货通知中所提出的质量要求和技术规格相一致;若甲方对货物质量技术性能无特殊说明的,则乙方货物质量应达到国家有关部门颁布的国家标准或行业标准规范。
3、乙方应保证所售货物是全新、未使用过的原装合格正品,并完全符合甲方要求或本合同约定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下,在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后,在质量保证期内,乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责维护和维修,所需费用由乙方全部承担。
第七条、包装要求、包装物的供应和回收
1、乙方提供的全部货物均应按国家规定标准或有利于保护货物的措施进行包装;由于乙方包装不善引起的货物毁损均由乙方自行承担,甲方有权拒收毁损货物。
2、乙方提供的货物包装物归甲方所有,乙方不得回收。
第八条、付款时间及方式:
1、采用月结方式,乙方每月 5____日前将上个月手续齐全的供货收货单交甲方对单组,甲方财务于当月____日后15天支付上个月货款总额的 97﹪,余款自质量保证期满之日起____日内一次性付清。
2、甲方支付货款的方式为:支票。
第九条、合同解除及违约责任:
1、甲方向乙方发出供货通知,乙方未按本合同约定的时间和方式予以确认,甲方有权解除本合同,乙方应自甲方发出解约通知之日起____日内按供货通知确定的货物价款的10﹪向甲方支付违约金。
2、乙方未按本合同约定的期限交货,逾期每日应向甲方支付该批货物价款3‰作为违约金;逾期超过____日甲方有权解除本合同,乙方应自甲方发出解约通知之日起____日内以该批货物价款的10﹪向甲方支付违约金。
3、乙方提供的货物经甲方检验如有质量瑕疵或系假冒伪劣产品,应自甲方发出质量异议书之日起 3____日内,乙方应当作出书面回复,如逾期未予回复则视为乙方认同甲方的质量异议书,并在甲方发出质量异议书之日起7天内,按甲方要求办理退货或换货,并以该批货物价款的10﹪向甲方支付违约金;若因乙方提供货物质量瑕疵导致工程质量和人身损害问题,乙方应承担全部赔偿责任。甲方有权解除本合同。买卖合同 篇10买方:XXX__ (下称甲方) 卖方:XXX__ (下称乙方)甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。
第一条 名称、品种、规格和质量
1.名称、品种、规格:XXX__ (应注明产品的牌号或商标)。
2.质量,按下列第( )项执行:
(1) 按照_______标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。
(2) 按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3) 按双方商定要求执行,具体为:XXX___(应具体约定产品质量要求)。
第二条 数量和计量单位、计量方法
1.数量:________ 。
2.计量单位和方法:XXX。
3.交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:XXX__。
第三条 包装方式和包装品的处理:_________(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)。
第四条 交货方式:
1.交货时间:_______。
2.交货地点:_______。
3.运输方式:_______(注明由谁负责代办运输)。
4.保 险:_______(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5.与买卖相关的单证的转移:XXX_。
第五条 验收:
1.验收时间:_______。
2.验收方式:______(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。
3.验收如发生争议,由___检验机构按___检验标准和方法,对产品进行检验。
第六条 价格与货款支付:
1.单价:____;总价:_________(明确币种及大写)。
2.货款支付:货款的支付时间:XXX__;货款的支付方式:XXX__;运杂费和其它费用的支付时间及方式:XXX。
3.预付货款:________(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条 提出异议的时间和方法:
1.甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.乙方在接到甲方书面异议后,应在____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条 甲方违约责任:
1.甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的___%违约金。
2.甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之___计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。
3.甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
4.甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之____计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
5.甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
6.甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。
7.其它约定:XXX___。
第九条 乙方的违约责任:
1.乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款___%的违约金。
2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
3.乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
4.乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之____计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日,甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。
5.乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
最新合同: 标准的煤炭买卖合同范文
买卖市场交易变幻无穷,随着广大人民群众法律意识的普遍提高,在我们进行买卖时就需要用到合同,合同是是当事人或者当事双方约定某件事情的一种协议,合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本。你知道什么样的买卖合同才是规范的吗?小编收集并整理了“最新合同: 标准的煤炭买卖合同范文”,欢迎您阅读和收藏,并分享给身边的朋友!
出卖人:
买受人:
一、 收货人名称、发到站、品种规格、交(提)货时间、数量
二、 合同执行期:20xx年5 月30 日— 20xx年12 月 31日
三、 交(提)货方式:
四、 运费及其它费用负担:交货前一切费用和风险由出卖人承担,交货后一切费用和风险由买受人承担;运费按市场价格执行,由出卖人代垫代收;
五、 煤炭单价:
六、 计价标准:
以公司验收结果(含过磅单、检验单、质量加、减)为准。
1. 4800千卡/千克
[推荐合同] 买卖合同(示范版)
买卖市场交易变化多端,随着广大人民群众法律意识的普遍提高,在我们进行买卖时就需要用到合同,合同是一种民事法律行为,是当事人协商一致的文件,依法签订的合同具有法律效力,当事双方应当共同履行合同内容。那么你知道买卖合同的格式是怎么样的吗?下面是由小编为大家整理的“[推荐合同] 买卖合同(示范版)”,希望对您的工作和生活有所帮助。
(合同编号:)
合同双方当事人:
出卖人:(注册地址、营业执照注册号)
法定代表人:
委托代理人:(委托代理机构、注册地址、营业执照注册号、法定代表人)
买受人:(户口所在地、现居住地址、身份证号码、购买经济适用住房资格证号、联系电话)
配偶:(身份证号码、户口所在地)
委托代理人:(工作单位、 电话号码、资质证书号)
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《宁夏回族自治区廉租住房和经济适用住房保障办法》及其他有关法律、法规规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖经济适用房达成如下协议:
第一条 项目建设依据
出卖人以划拨方式取得位于的地块的土地使用权,面积为为平方米,规划用途**土地使用权划拨批准文件号:***,土地使用权,国有土地使用证:****;转让批准文件号:****.出卖人经批准,在该地块建设经济适用住房,项目名称:**,批准文件号:***
第二条 经济适用住房销售依据
《建筑工程施工许可证》编号为:****
该经济适用住房项目经核查批准,准予上市销售。《经济适用住房预售许可证》编号为:****
第三条 买受人所购经济适用住房的基本情况
买受人购买的经济适用住房(以下简称住房,其房屋平面图见本合同附件一,房号以附件一上表示为准)为住宅,土地性质为划拨用地。所购买的住房为【现房】【预售房】,买受人所购住房为本合同第一条规定项目中的第型为房厅厨【幢】【座】单元层号房,该住房层高为层,地下结构,建筑层数地上闭式】层,阳台是【封闭式】【非封该住房【合同约定】【产权登记】建筑面积共中,套内建筑面积平方米,共用部位分摊建筑面积方米(有关共用部位分摊建筑面积构成说明见附件二)
第四条 计价依据、方式与价款
出卖人与买受人约定按建筑面积计算该房屋价格,买受人所购房屋建筑面积平方米,基准价格为建筑面积每平方米%,实际销售价格为建筑面积每平方元,合计总金额为:百拾万元,核准的楼层调节率为米千元×(1±%)=百拾元整。
第五条 出卖人不得向买受人收取该房价款外的费用
计入销售价格的代收、代缴费用,经买卖双方协商达成一致意见,同意由出卖人代收代缴时,出卖人必须出示委托收费部门出具的合法委托及收费标准,且不得加价代收。
第六条 面积确认及面积差异处理
根据当事人选择的计价方式,本条规定以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理。合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。住房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按以下第种方式进行处理:
1、双方同意按以下原则进行处理:
(1)面积误差比绝对值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款;
(2)面积误差比绝对值超过3%时,买受人有权退房;买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按中国人民银行规定的即时贷款利率付给利息。买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人补足;超出3%部分的房价款由出卖人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时,面积误差比绝对值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人;绝对值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同约定面积面积误差=合同约定面积×100﹪因规划设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。
第七条 付款方式及期限
买受人按下列第种方式按期付款:
1、一次性付款:
2、分期付款:
3、其他方式:
第八条 交付期限及条件
出卖人应当在年月日前,依照国家和地方人民政府的有关规定,将具备下列条件的经济适用房交付买受人使用。
1、该房屋工程检验合格,已向建设工程质量监督管理机构办妥竣工验收备案手续。
2、该房屋已取得经济适用住房交付使用批准文件。
3、出卖人与买受人关于下列基础设施、公共配套建筑交付日期及条件的约定:(1)供水(2)供电(3)供气(4)排水(5)绿化(6)有线电视、宽带(7)小高层、高层电梯
因不可抗力或者买卖双方在合同中约定的其他原因,需要延期交付使用的,出卖人应当在原因发生之日起15日内书面告之买受人。出卖人可据实予以延期。该房屋达到交付使用条件后,出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时,出卖人应当出示相关规定的证明文件,并签署房屋交接单,提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按下列方式处理:
第九条 规划、设计变更的约定
经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致下列影响到买受人所购房屋使用功能的,出卖人应当在有关部门批准同意之日起15日内,书面通知买受人。
1、买受人有权在通知到达之日起15日内作出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内书面通知买受人的,买受人有权退房。
2、买受人退房时,出卖人须在买受人提出退房要求之日起天内将买受人已付款退还给买受人,并按中国人民银行规定的即时贷款利率付给利息。3、买受人不退房的,应当与出卖人另行签订补充协议。
第十条 违约责任
(一)出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因,造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承担全部责任。
(二)出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特殊情况处,出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人使用,按下列第**种方式处理:
1、按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期不超过日之内,自本合同规定的最后交付期限的
第二日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金,合同继续履行;日后,买受人有权解除合同。
(2)逾期超过同的,出卖人应当自买受人解除合同书面通知到达之日起内退还全部已付款并按中国人民银行规定的即时贷款利率支付利息及按买受人累计已付款的%向买受人支付违约金,合同终止履行。买受人要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之率)的违约金。
(三)买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第**种方式处理:
1.按逾期时间,分别处理(不作累加)
(1)逾期在日之内,自本合同规定的应付款期限的第二种方式处(该比率应不小于本款第(1)项中的比日起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金,合同继续履行;日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除%向出卖人支付违约金,出卖人将买受人已付款退还给买受人,合同终止履行。
(2)逾期超过合同的,买受人按累计应付款的
买受人要求继续履行合同的,经出卖人同意,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限的第二日起至实际金额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。(该比率应不小于本款第(1)项中的比率)
第十一条 产权登记约定
产权登记约定经济适用住房为有限产权。在取得完全产权前,由买受人和出卖人按照各自的出资比例共同拥有,其中买受人占该套房屋卖人占该套房屋%,在此期间,买受人只能用于自住,不得出售、
出租、闲置、出借,也不得擅自改变住房用途。买受人擅自将未取得完全产权的经济适用住房出租、出借的,由住房保障部门根据有关规定予以处罚,情节严重的,按原购房价格从购房之日起每年扣减1%计算作价收回其住房。买受人弄虚作假、骗购经济适用住房的,由住房保障部门取消其购房资格,并按原购房价格从购房之日起每年扣减1%计算作价收回该住房;买受人家庭5年内不得申请购买经济适用住房。
1、出卖人应当在该房屋交付使用之日起日内,将办理权属登记需由出卖人提供的相关证件资料交付给买受人自行办理权属登记或接受买受人委托代为办理权属登记。如因出卖人的责任,造成买受人不能在规定期限内办理房地产权属证书的,双方同意按下列第***项处理:
1、买受人退房,出卖人在买受人提出退房要求之起**日内将买受人已付房价款退还给买受人,并按已付房价款的***%赔偿买受人损失。
2、买受人不退房,出卖人按已付房价款的10%向买受人支付违约金。
第十二条 上市交易约定
买受人购买的经济适用住房满5年后,起止日期按合同签定日期计,才能按市场价上市出售。不满5年的,不得直接上市交易,买受人因特殊情况确需转让住房的,由政府按照原价并考虑折旧和物价水平等因素进行回购。5年后出售时,政府具有优先回购权,上市所得价款可按照第十一条中出售人和买受人双方约定各自所占的房屋所有权比例进行分配,买受人凭住房保障部门出具的缴款证明或书面意见取得完全产权,办理房屋权属转移登记和土地使用权变更登记手续。
第十三条 保修责任
《住宅质量保证书》作为本合同的附件。出卖人自经济适用住房交付使用之日起,按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。在该房屋保修范围和保修期限内发生质量问题,出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏,出卖人不承担责任,但可协助维修,维修费用由买受人承担。
第十四条 买受人的房屋仅作住宅使用。
买受人使用期间不得擅自改变该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在使用期间有权与其他权利人共同享有与该房屋有关联的公共部分和设施,并按占地和共用部位分摊面积承担义务。出卖人不得擅自改变与该住房有关联的共用部位和设施的使用性质。
第十五条 买卖双方就下列事项约定:
(一)属买受人所有的共用设施、设备:1、物业管理用房;2、门卫房、电话间、监控室、地面架空层、共用走廊;3、物业管理区域内按规划配建的非机动车车库(棚);4、物业管理区域内的公共绿地、道路、场地:5、其它依法归全体业主所有的设施设备:
(二)买受人遵守业主临时公约,履行出卖人与业公司签订的前期物业服务合同约定的内容。前期物业管理期间,物业服务收费实行【包干制】【酬金制】,物业服务费(资金)标准为理企业按/月。平方米(建筑面积),由物业管收取,物业买受人应在次缴费的具体时间)履行缴纳义务。
第十六条合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第种方式解决:
1、提交仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十七条本合同未尽事项,由双方另签订补充协议(附件四)
第十八条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内,空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。
第十九条本合同连同附件共页,一式份,具有同等法律效力。
第二十条本合同签订后,由出卖人在合同生效之日起自本合同生效之日起30日内向房产管理部门申请登记备案。
第二十一条本合同自双方签订之日起生效。
出卖人(签章)买受人(签章)
法定代表人:
委托代理人:(签章)委托代理人:(签章)
年月日签于: