合同示范： 钢材买卖协议(篇五)。

买卖市场交易沧海桑田的变化，随着当代社会法律意识的提高，能够用到买卖合同的场合也越来越多，合同是当事人或者当事双方之间民事关系的一种协议，买卖合同自双方关于出卖标的物的意思表示达成一致即成立生效。那么你知道买卖合同的格式是怎么样的吗？下面是小编精心收集整理，为您带来的《合同示范： 钢材买卖协议(篇五)》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

供方： 合同编号： 签订地点：

需方: 签订时间： 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确买卖双方的权利义务关系，双方本着互惠互利、 公平公正的原则，平等协商达成如下协议：

第二条： 质量标准及技术要求：线材执行 GB1499.1-20xx 标准，螺纹执行GB1499.2-20xx标准， 并随货出具当批次货物的质量证明书。 第三条：交(提)货方式及地点：

第四条：包装方式及损耗计算：应符合当地环境体系。 第五条：合理损耗计算方式：以供方计量为依据。

第六条：检验标准、方法及提出异议：按国家规定的验收办法进行，如有异议须在货到七日内提出， 且不运用或转移货物，否则视同无效。

第七条：提货时间： 年 月 日至 年 月 日 第八条：结算方式及付款方法：现款现货，多退少补。

第九条：违约责任：由违约方按货款总值20%支付违约金。

第十条：合同争议的解决方式：若发生纠纷，由双方协商解决;协商不成，由合同签定地人民法院裁决。 第十二条：合同有限期：

第十三条：本合同双方签字生效，传真件与原件具有同等法律效力。

第十四条：本合同一式二份，自合同签订之日起开始生效，双方各执一份。

甲方：乙方：日期：

小编推荐

推荐合同： 钢材买卖合同(标准示范)

在平时生活中进行买卖交易的时候，但是有很少的时候会签订买卖合同。签订合同可以让双方更加的信任，签订合同时要注意其中细节，防止合同欺诈。你知道怎样才能拟定出一份优质的买卖合同吗？考虑到您的需要，小编特地编辑了“推荐合同： 钢材买卖合同(标准示范)”，但愿对您的学习工作带来帮助。

需方：__________________公司 (简称甲方)

供方：________________公司 (简称乙方)

依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就 宣城水东亲心谷一期健康养生中心、游客接待中心建设 工程的钢材买卖事宜协商一致，特订立如下合同。

第一条 工程概况

1、建设单位：__________________公司

2、施工单位：_________________公司

3、工程名称：__________

4、工程地点：__________________

第二条 、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间：

1、上表中的钢材单价为供方送到工程施工现场的价格，该价格已包含了运输费、装卸费等费用。

2、税率为_____%，税金按照实际供货价款金额计取由供货方承担，供货方应当开具增值税专用发票。

3、上表中的数量为计划数量，最终结算货款以双方实际交付量为准。

第三条、质量要求、技术标准：乙方所提供的钢材质量必须符合国家标准GB__________钢筋混凝土用钢标准规定以及其他相应国家标准，钢筋直径的偏差值必须控制在GB__________表3中的数值规定;若达不到该标准规定，甲方有权拒绝签收，其相应的违约责任按照本合同第十条条款处理。

第四条、交货时间、方式：

1、甲方根据工程进度需要，分期分批次向乙方购买所需要钢材，甲方每次要货时应提前三天把需要钢材的规格、型号、数量等要求通知乙方，乙方接到通知后两天内将所需要钢材送货到工程施工现场 。

2、乙方应按甲方的要求，按时、按质、按量、按规格，自行备车送货到 工程施工现场，并自行组织装卸货物。

第五条 包装标准、包装物的供应与回收：____________________。

第六条、合理损耗及计算方法：

1、螺纹钢，按国标理论计算重量;圆钢，按国标理论计算重量，但钢筋的规格直径必须符合国标规定。

2、线材，甲方对线材可按吊牌或过磅抽检重量，若乙方货单数量实际少于过磅抽检重量的3‰时，同批次所供货单重量按该过磅抽查重量缺少比例的3倍扣减。

3、甲方必要时可以对磅秤进行检查。

第七条、验收标准、方法：

1、按本合同第三条约定标准进行验收。

2、乙方必须随车附带有效的钢材出厂质量合格证明文件，应提供厂方的生产许可证。甲方安排验收人员对进场钢材进行数量以及表观质量验收;如质量有异议，甲方负责送有关检测机构检测，若检测该批次钢材为不合格钢材由乙方负责退回，检测费用和运输费等费用由乙方承担，乙方除重新补齐合格钢材外，还需承担给甲方造成的损失。

第八条、货物签收和核对方法：

甲方授权数量签收人员________(________) ，联系电话：_______________________，签收人员仅对货物的数量和外观质量进行签收，无权对价格、金额、违约金等进行调整或结算;超出授权范围，甲方有权不予认可;未经书面授权变更签收人员的签单，不能作为双方结算凭证。

第九条、结算方式、支付方式及期限：__________

1、每月_____号，乙方凭上述数量签收人员签字的送货单，报到甲方财务部门进行核对，经核对无误后，再由甲方项目负责人 陈________ 和(或) 甲方授权结算人员 签字确认，结算单据方可生效。

2、甲乙双方一致同意选择_____(A/B)种期限、方式结算：/

A、乙方根据结算单据开具税率为_____%的增值税专用发票，甲方收到结算单、送货单和发票(三者同时具备)后 当月内，支付乙方钢材款的 _____%。如逾期支付的，按照逾期支付金额的日万分之六向乙方支付违约金，所产生的违约金须在_____年_____月_____日前全部付清。

B、乙方同意为本工程项目垫资 ________万元，货款的结算方式为：

①在垫资额度________万元以内(含本数)，乙方不向甲方计取利息;达到该额度的，乙方即可于三个工作日内向甲方结算垫资部分货款，垫资部分货款自结算次日起按日息万分之三由甲方承担垫资利息。

②超过垫资额度__________万元部分的货款，甲、乙双方应每月结算一次，且甲方应于结算后五个工作日内将该超过垫资部分的货款支付给乙方，如逾期支付的，自第六日开始按照逾期支付金额的日万分之三向乙方支付违约金。

③垫资部分货款，甲方同意在本工程主体封顶后_____(建议时间为三个月左右)个月内付清。如逾期支付的，甲方同意垫资部分的利息自逾期日起从日万分之三提高至日万分之五，但不另行计取违约金。

3、甲方所付款项均系优先用于支付货款本金和垫资款本金，再支付垫资款利息、逾期支付货款违约金;甲方如确有违约逾期支付货款须承担违约金的，违约金应在最后一期货款支付的同时一并结算支付。

第十条、违约责任：

1、乙方如迟延供货，除赔偿甲方损失外，迟延期间应向需方支付违约金，违约金每日按应供货物价款的万分之 六 计算;

2、乙方所交产品品种、型号、商标、规格、厂家、质量不符合同约定的，由乙方负责调换，并承担调换或退货而支付的实际费用，同时赔偿由此给甲方造成的损失。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3、如乙方未按合同履行，甲方有权通知乙方解除合同，除赔偿甲方损失外，还应向甲方支付未履行部分合同金额20%的违约金。

第十一条、双方约定的其他事项：

1、本合同所订一切条款，供、需双方任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

2、当价格降幅达15%以上时，双方协商调整价格，协商不成需方可解除合同。

3、乙方在结算单或送货单上等单方制作的任何条款或文字说明均不视为双方的约定，也不得作为变更本合同的依据和条件，如合同单价、付款方式、违约责任等重要条款如需调整，须以双方另行签订补充协议。

4、本合同履行中如甲方出具了盖有项目部"工程技术资料专用章"的有关结算、签收单或欠款等的凭证的，不得作为合同的结算依据。

5、每次付款前，乙方必须向甲方提供税率为17%的增值税专用发票。由于乙方未按时向甲方提供税务发票，甲方可以拒绝支付货款，由此导致甲方延期支付的，不视为甲方违约，乙方不得向甲方主张此期间的违约金或利息等。

6、甲方的税务信息：

统一社会信用代码：_______________________，户名：__________________公司;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________ 。

7、乙方税务信息：

统一社会信用代码：_______________，户名：______________;开户行：__________ ; 银行账号：__________ ;地址及电话：__________。

第十二条 解决争议方式：__________发生纠纷时，双方协商解决，协商不成其解决争议方式为向浙江省东阳市人民法院起诉。

第十三条 合同生效：

本合同经双方经办人员签字并加盖双方公司合同专用章或法人章后生效。

本合同一式陆份，甲、乙双方各执三份。

需方(盖章)：__________ 供方(盖章)：__________

法定代表人：__________ 法定代表人：__________

委托代理人：__________ 委托代理人：__________

签订时间：__________ 签订时间：__________

今日协议: 钢材买卖协议精选

当我们在谈买卖交易的时候，但是有很少的时候会签订买卖合同。合同是受到国家法律的保护的，签订合同时要注意其中细节，防止合同欺诈。一份合乎法律规定的买卖合同是怎样的呢？为满足您的需求，小编特地编辑了“今日协议: 钢材买卖协议精选”，仅供参考，大家一起来看看吧。

合同编号：__________

甲方（卖方）：__________________甲方法定代表人：________________甲方委托代理人：________________

乙方（买方）：__________________乙方法定代表人：________________乙方委托代理人：________________

合同履行地：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则，就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议：

一、乙方工程的地点及名称：____________________________________________________________。

二、乙方因工程需要，自（公历）________年____月____日至________年____月____日止，不定时、多批次向甲方采购钢材，总需货量约________吨。

三、乙方工程日期：自（公历）________年____月____日起至________年____月____日完工。

四、交易方式：

1、在本合同有效期内，乙方指定________作为乙方代表，可以口头或书面形式向甲方订货，有权签收甲方的供货单，乙方对该代表的一切行为均予以认可。除该代表外，乙方其他人员除有书面特别授权外，无权行使本合同项下乙方之权利；

2、在合同有效期内，乙方代表可以用电话、订货单等形式通知甲方所需采购钢材的具体品名、规格、数量等，甲方应当按照乙方的要货通知在五天之内将乙方所需之钢材送达双方指定地点，如有特殊原因无法及时送达的，甲方应及时通知乙方；

3、乙方在甲方的钢材送达之后，应当场予以清点数量，核对规格、品名、价格等，核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名，该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证；

4、前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间；此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨，并不得少于____吨；超出部分甲方可不予送货。

五、钢材的计量方式：除线材按实际重量计算外，按国家标准理算。

六、钢材的价格：按送货当本优质钢价每吨加____元。

七、交货（提货）地点、方式：每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场，由甲方代办托运至合同约定的工程地点。

八、质量要求、技术标准：甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准，并随货出具当批次货物的质量保证书。

九、验收标准、方法；乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内（法定节假日除外）取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测，检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的，甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格，乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方，甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内（法定节假日除外）及时供应合格产品，由此产生的费用由甲方承担。

十、结算及付款方式

1、基于乙方需货量大、工程周期长，加上甲方同意对此800吨款项乙方可于合同终止前最后六个月（即：________年____月____日起至________年____月____日）内予以结清，乙方同意给予甲方每个月________元补偿，此项补偿款乙方应于每月结款日（即：每月____日）同货款一同结算；

2、对于甲方最初两个月（即________年____月与________年____月）所送钢材之货款，除甲方同意给予乙方延期结款的800吨货款外，乙方应于送货之日起两个月内予以结清其余货款；

3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过

第四条

第四款之约定，并甲方予以送货的，乙方应予该货物送达之日起____日内，对超出部分之货款用现金结算；

4、付款方式：________________________________________________________________________________。

十一、违约责任

1、若乙方未对前述

第十条

第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款（除乙方可延期结款的800吨钢材货款外）未在送货之日起两个月内予以结清，甲方可中止合同，并可自逾期之日起按总货款（含可延期之800吨货款及前述

第十条

第一款之补偿金）每日千分之三计算逾期违约金；

2、在合同履行期内，若乙方更换供应商，应提前____日通知甲方，并于通知到达甲方之日起____日内向甲方付清所有货款，否则，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠款项千分之三的违约金；

3、因甲方所提供钢材不合格，并且没有及时予以更换的，每逾期____日，甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金；

4、乙方未按合同约定付款的，甲方有权中止合同，并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金，待乙方结清相应货款后，合同继续履行；若乙方逾期付款达____日，甲方有权单方终止合同，并于终止合同之日起____日内，予以结清所有款项。若逾期，则乙方应按所欠总款项每日千分之三向甲方支付逾期违约金；

5、因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方可终止合同。乙方应于合同终止之日起____日内向甲方结清所有款项。逾期支付的，每逾期____日，乙方应向甲方支付所欠货款总额的千分之三的逾期违约金；

6、乙方每个约定结算月应按照

第四条

第四款之规定数量要求甲方送货，如未达到此数量，甲方有权单方解除合同，并有权要求乙方于____日内付清所有货款，逾期，则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。

十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷，由双方协商解决；协商不成，可向合同履行地人民法院起诉。

十三、其他约定事项

1、约定钢材厂家为：xx、xx、xx、xx、xx、xx、日照、xx、xx、山西xx、江苏xx、无锡xx等厂家；

2、“约定结算月”：即从

第一个结算日起至

第二个结算日计一约定结算月；此后以此类推。

3、每月____日作为结算日；本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，经双方签字盖章即生效。

甲方单位：___________（章）乙方单位：______________（章）

甲方委托代理人：___________甲方委托代理人：______________

代理人身份证号码：_________代理人身份证号码：____________

电话：_____________________电话：________________________

甲方单位开户行：___________甲方单位开户行：______________

账号：_____________________账号：________________________

________年____月____日________年____月____日

月度合同推荐: 钢材买卖协议壹篇

买卖市场交易沧海桑田的变化，当代社会是法治社会，法律法规的完善，很多情况下都会用到买卖合同，合同是因某件事当事方一起协商达成一致的一种协议。签订合同是我们日常交易市场中最常见的一种仪式。你知道买卖合同最重要的内容是什么吗？以下是小编为大家收集的“月度合同推荐: 钢材买卖协议壹篇”欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

买方(全称)：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二

号大院紫林广场B栋商住楼工程

贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程

卖方(全称)：贵阳秋林物资有限公司

签 订 时 间：20xx年8月30日

材料(钢材)买卖合同

合同编号：08

买方：贵州建工集团第四建筑工程公司贵阳市延安西路二号大院紫林广场B栋商住楼工程贵州建工集团第四建筑工程公司小河星河国际城工程(以下简称甲方)

卖方：贵阳秋林物资有限公司(以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，双方根据互惠互利、配合协作的精神，在对本合同进行充分理解的基础上，友好协商达成共识，自愿订立本合同，并严格执行。

一、 物资名称、规格型号、生产厂家、数量、金额：

二、 交(提)货时间、地点、方式：

按甲方指定地点(紫林广场B栋工地)(小河星河国际城工地)、现场验收交货。乙方在接到甲方提前3-10天下达的书面采购计划，保证按照书面计划的要求，在规定的时间内，将全部货物供应到甲方指定地点。注：市场缺货双方共同协商解决。

三、 交货的方式：

1、乙方应送货至甲方指定地点，所需费用包括运费、吊装费及卸车费等费用均由甲方承担。如乙方不能按时交货，赔偿甲方损失，每天每吨按拾元人民币计算(每月按30天计算)。

四、质量要求、技术标准及验收标准与方法：

(1)、质量要求、技术标准：按国家标准GB1499.2-20xx、GB1499.1-20xx验收。

验收标准与方法：

(2)、材质证明书必须随货同行。

(3)、货到先验收后使用，甲方如有质量异议，应在货后3日内向乙方提出，过期视为验收合格使用，一切责任甲方自行负责，乙方不承担责任。

(4)、因质量发生争议，双方同意共同取样并送交省级检测站进行检验，并以该机构的检验结果为准，因此而发生的费用均由责任方承担。出现不合格品，乙方应在甲方规定时间内包退包换。

五、数量验收：

(1)验收方法：一级钢盘元以过磅为准(东方交易市场计量单为准)螺纹钢以理论计算为准，甲方收料人签字为生效。甲方可以用电子称复量，一次性计量误差在200Kg以内。

六、付款方式：

甲方每月按货款的总金额支付百分之伍拾(50%)给乙方，现金或银行支票，欠款部分加价每天每吨按人民币柒元计算。主体完工叁个月(月按30天计算)之内所欠的钢材款必须全部付清，如有付不清所欠的钢材款，就按每天每吨加收人民币拾元计算(月按30天计算)。

钢材买卖协议其一

买卖市场交易瞬息万变，随着当代社会法律制度的建立与完善，我们用到买卖合同的地方越来越多，合同是是当事人或者当事双方约定某件事情的一种协议，签订合同可以约束当事人认真履行合同内容，保证双方诚信交易。你知道买卖合同最重要的内容是什么吗？小编特地为大家精心收集和整理了“钢材买卖协议其一”，但愿对您的学习工作带来帮助。

卖方： （以下简称甲方） 买方： （以下简称乙方） 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。

1、废旧钢材预计重量为吨，作为废旧钢材处理，甲方不出具钢材合格证明，若违规使用，甲方不承担任何责任。

2、根据协商结果，乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材，预收押金元，（大写： ），结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车，预收押金在现场废旧钢材运输完，最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。

3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户，待押金到帐后，方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定，视为违约，如违约，预收押金不予退还。

4、废旧钢材交货地点为：内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。

5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担，甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。

6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准，如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象，报由当地公安机关处理，视为违约，如违约，立即清场且押金不予退还。

7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中，乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质，如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定，所造成的一切后果，由乙方承担。甲方不承担任何责任。

8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度，服从交警和城管人员管理，并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。

9、乙方将所有废旧钢材运输完后，双方结清全部货款，甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。

10、其他事宜另行协商解决，协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。

11、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，款项结清之后失效。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 经办人签字： 经办人签字： 联系电话： 联系电话：签订时间：

热搜合同: 钢材买卖合同1篇

在买卖过程中有很多事情需要注意，进行买卖交易时需要进行约定签订合同。签订合同可以约束双方共同履行责任和义务，签订合同时有很多细节条款要多加注意。你知道买卖合同的格式是怎样写的吗？下面是小编为大家整理的“热搜合同: 钢材买卖合同1篇”，仅供参考，大家一起来看看吧。

20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程，其工地负责人Z某、C某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》，Z某和C某在合同落款处签名，被告公司未盖章，建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程，约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价，又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据，也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货，共计货款金额为520万余元。被告通过Z某、C某陆续付款计360万元，余款160万余元逾期不付。原告多方与Z某、C某协商付款事宜，皆未果，被告公司也不予答复。此时适逢金融危机，原告经受极大资金压力，遂委托律师代理诉讼。

我们接受委托后，经周密调查，掌握Z某被告的工程项目经理、C某为被告该项目工程的内部承包人，原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同，该合同相对方应为被告公司，同Z某和C某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任，律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元，并起诉Z某、C某为共同被告，要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任，同时向法院申请诉讼保全，全额冻结了被告公司的银行账户，保证了债权的实现。

诉讼中，被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩，并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉，要求赔偿被告损失50余万元。

因双方考虑各自在本案中是法律风险，我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解，经法院主持调解，双方达成调解协议，被告公司于和解当日支付145万元货款。

因诉讼目的已经实现，我方遂申请撤诉。

协议收藏: 钢材买卖协议写作范例

如今有很多时候都需要进行买卖交易，一般买卖时都需要签订买卖合同约定相关问题。签订合同可以避免很多不必要的纠纷，签订合同时有很多细节条款要多加注意。那么我们常见的买卖合同是怎样的呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“协议收藏: 钢材买卖协议写作范例”，仅供参考，大家一起来看看吧。

买受人(以下简称“甲方”)：

出卖人(以下简称“乙方”)：

使用方向(项目名称)：

第一条标的、数量、价款及交(提)货时间：

第二条质量标准：按国家现行标准执行，盘条圆钢执行GB1499.1-20_,螺纹钢执行GB1499.2-20_，以及相关国家标准。

第三条 乙方对质量负责的条件及期限：乙方对所提供的产品质量全权负责。甲方应在在收到钢材7天内，对乙方所提供的产品规格型号、数量进行检验，如出现规格型号或数量不符合甲方需要，乙方在接到甲方书面通知后应立即无条件调整更换。

第三条包装标准、包装物的供应与回收：按照国家标准捆扎，包装不散捆，不回收。

第四条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：质量证明书随出库单及货走。

第五条合理损耗标准及计算方法：螺纹钢、圆钢按理论重量结算，盘圆以过磅重量结算。

第六条标的物所有权自交付之日起转移。标的物所有权转移前的全部风险由乙方承担。 第七条交(提)货时间、方式、地点：乙方收到甲方下达的计划后，在3日内送至甲方指定的__地点。

第八条供应范围、数量及相关补充：乙方负责运输范围由_至_;本合同使用量约计_吨，具体按照实际供货数量结算。

第九条运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输至甲方施工指定地点，费用由乙方承担，工地卸车费用由乙方承担。

第十条检验标准：按照国家现行标准进行检验。

第十一条结算单价的确定及内容：结算单价=阿里巴巴钢材网公布单价+运杂费单价+ 业务加价;结算单价包括材料费、运费、装卸费、税费、利润等落地单价。

第十二条关于阿里巴巴钢材网公布单价的约定：

1、阿里巴巴钢材网公布单价是指需方下达计划当日的阿里巴巴钢材网公布的 钢材市供方供应的钢材的厂家在阿里巴巴钢材网当天未公布的，则执行阿里巴巴钢材网当日公布的相应规格中的最低单价。

3、如果需方下达计划中部分规格在当日没有公布单价，则按照以下规格间价差规律进行相应调整。[(1)HRB335φ12mm单价=HRB335φ32mm及以上规格单价=HRB335φ14mm单价+50元=HRB335φ16-25mm单价+100元;(2)盘条φ6.5mm单价=盘条φ8mm单价=盘条φ10mm单价;(3)圆钢φ12-14mm单价=圆钢φ16-32mm单价-80元。]4、需方对生产厂商有要求时，供方必须优先满足需方要求。

第十三条结算方式、时间及地点：货到现场，经验收合格后日内付结算货款的80%，剩余20%一个月内付清。如甲方资金困难

第十四条担保方式(也可另立担保合同)：无。

第十五条本合同解除的条件：

第十六条违约责任：

1.工业品品种、规格、质量不符本合同规定时，乙方应负责产品的调换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值3‰ 计算向甲方偿付逾期交货的违约金并承担不能按时交货而给甲方造成的经济损失。甲方有权解除合同。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的3% 的违约金。甲方工程结束若有部分剩余产品，按本合同价退货，退货运费由甲方承担。

3.产品交货时间不符合合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款3‰的违约金。

4. 产品价格如须调整，必须经双方协商，在双方未达成协议前或双方不能达成新的协议,仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货价款的3‰作为违约金付给甲方。

5. 甲、乙任何一方如要求全部或部分解除合同，必须提出充分理由，经双方协商一致后方能施行，提出解除合同的一方须向对方偿付因解除合同带来的经济损失。

6. 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝收货或供货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

7. 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。

8.甲方逾期付款应支付乙方相应的经济损失。

第十七条合同中约定的双方权利与义务不得转让。如一方转让，另一方有权解除本合同或要求对方承担因此而给其造成的损失。

第十八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的，双方约定依法向甲方法人工商住所地有管辖权的铁路运输法院起诉。

第十九条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规执行。

第二十条本合同一式份，甲乙双方各执份，自双方签字盖章之日起生效。

第二十一条其他约定事项：

甲方(章)：

乙方(章)：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

邮政编码：

年月日

签订地点：

账号：

邮政编码：

年月日

合同阅读： 钢材买卖协议其四

买卖市场交易瞬息万状的变化，随着法律法规的建立与完善，当我们在进行买卖的时候就需要用到合同，合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的协议。签订合同可以保护当事双方的合法权益，减少利益纠纷。那么你知道怎么拟制买卖合同才是合法的吗？小编为此仔细地整理了以下内容《合同阅读： 钢材买卖协议其四》，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

出卖人：济南鼎拓商贸有限公司 合同编号：

买受人：山东晨曦石油化工有限公司 签订时间：**.4.12

第一条、货物清单和价格 签订地点：山东莒县

第二条、质量标准和质保期：质量应符合国家标准和需方要求。在钢材合理寿命期内出卖人终身承担质量保证责任。若因质量给买受人造成损失，由出卖人负责赔偿。

第三条、交货：1、交货时间：20xx年 4月 10日前。2、交货地点：买受人住所地仓库，落地交货。3、交货方式：出卖人送货，出卖人在交货时应同时提供当批钢材的材料质量证明单、规格型号、发货清单等质量与数量证明文件。

第四条、包装和运输：妥善包装，合理运输方式，费用由出卖人承担。标的物的所有权及风险自交付时转移至买受人。

第五条、验收：货到后，买、卖双方对货物数量、()外观进行初步检验，质量异议使用后提出；数量（重量）以买受人计量为准。如出现质量问题，出卖人应 24小时内赶到现场无偿更换。

第六条、付款方式：货到初验合格，出卖人据买受人实际过磅重量开具全额增值税发票，票到15日内结算。

第七条、违约责任：出卖人违约应向买受人支付合同总价款10%的违约金并另行赔偿损失（包括但不限于直接损失和可得利益损失，鉴定费、律师费等费用）。

第八条、凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，协商不成时均向合同签订地有管辖权的人民法院起诉。

第九条、其他约定：1、出卖人必须遵守国家廉政规定，禁止商业贿赂，否则，承担违约责任，买74受人有权拒付货款。2、组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）工业品买卖合同（2）需方要求，（3）招标资料，（4）经双方认可的资料、合同附表等。（1）-（4）项所列文件内容如有歧义，以本合同为准；但国家规定和双方约定更有利于买受人的，从规定和约定。3、合同总价含运杂费、17%增值税、售后服务等全部费用。4、买受人为该合同支付给出卖人的任一款项具有独立性，出卖人不得因与买受人其他合同关系产生的债权债务而主张抵消或冲抵。

第十条、本合同自双方盖章时生效（传真件有效，以买受人确认为准）。

出卖人：（盖章）济南鼎拓商贸有限公司

法定或授权代表：

地址：电话：

传真：

开户行：

账号：

邮箱：

买受人：（盖章）山东***化工有限公司

法定或授权代表（签名）：

地址：**********

电话：***********

传真：*********

开户行：

账号：

邮箱：

房屋买卖合同车位买卖合同二手房买卖合同书

[协议借鉴] 钢材买卖协议其二

买卖市场交易变幻无穷，随着各项法律设施的健全与完善，很多的买卖的完成都离不开合同，合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议，依法签订的合同具有法律效力，当事双方应当共同履行合同内容。你知道如何撰写一份全面的买卖合同吗？为了让您在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“[协议借鉴] 钢材买卖协议其二”，欢迎阅读，希望您能够喜欢并分享！

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲乙双方本着平等互利互惠的原则，就双方采购钢材事项达成如下合同条款：

一、甲方工程的名称及地点：

二、交易方式：

1、在本合同有效期内，甲方项目部指定收料人在与各项目部签订采购合同中指定，甲方项目部指定收料人及对帐人为 ，联系电话 。

2、甲方以传真、短信或口头方式通知所需采购的钢材具体的规格、数量，乙方应当在接到甲方要货通知之日起3个工作日内（直径28以上钢材需提前30天报供货计划），将所需钢材送到指定地点，如乙方原因造成供货延误，乙方应按甲方要求钢材供货额万分之六/天向甲方支付违约金。

3、乙方将钢材送达工地后，甲方收料人应当场清点数量，核对规格、品名，核实后在乙方的送货单上签名，该单作为乙方与甲方的结算凭证。

四、钢材的计量方式：螺纹钢按理论重量计算；9米定尺。线材按电子磅计量，磅差不得超过每吨3公斤。

五、交（提）货地点、方式：每批钢材交货地点按照合同的指定工程地点，由乙方负责送货到达。乙方配送部 ，手机： ，传真 ： ，乙方核对人： ，手机 。

六、质量要求、技术标准：乙方必须按甲方如下的指定品牌供应符合国家的质量标准的钢材，并随每批货物出具质量保证书、合格证、生产许可证，甲方的指定钢材品牌或指定厂家如下： ，若因乙方原因不能采购以上指定钢材品牌或指定厂家的货源送达甲方工地，向甲方支付20xx元/次的违约金，并应在接到甲方供货通知当天告知甲方，经甲方同意可采购上述指定钢材品牌或指定厂家以外且质量符合国家标准的三个以上钢材品牌或指定厂家品牌供甲方选择。

七、验收标准和方式：甲方应在收到乙方送达钢材后五个工作日内取样送当地有检测资格部门进行检测，检测合格后方可使用，若甲方未复检使用钢材责任由甲方负责。如钢材在检测后发现质量不合格，甲方应在收到检测报告三天内通知乙方，乙方确认检测报告后无条件负责退回货物，并在二个工作日内按甲方要求供应合格产品，并承担退货相关费用（装卸费用由乙方承担），若甲方在接钢材复检不合格报告后未能在三天内通知乙方的，则由甲方承担责任。同时甲方在现场抽验钢材外观质量和理论重量，乙方应保证合格。不论甲方是否将材料送去检测，乙方均需确保材料质量符合国家标准。

八、结算及付款方式：

1、乙方按甲方要求将钢材送达甲方指定工地的当天，甲方指定收货人应在乙方送货凭单上签收确认并加盖项目部专用章，该签收凭单将作为双方结算货款的依据。

2、乙方把结算清单送达工地，甲方代表应在三十天之内书面或口头回复是否准确。

3、付款方式为： 每次付款前，乙方均应提供国家统一完税发票，同时发票专用章的单位名称应与供货单位名称相一致，否则甲方有权拒绝付款。

九、其他约定事项；若到钢材到甲方工地时间为05：00到20：00时间的甲方负责工地5小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在5小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日，若钢材到甲方工地时间为20：00到05：00时间的甲方负责10小时内及时配合卸货，若甲方原因不能在10小时内安排卸货的，向乙方支付误工费1000元/日。

十、签订合同的任何一方违约不履行合同，应负违约责任。因本合同发生纠纷，任何一方均可向合同签订地所在地法院起诉。

甲方：乙方：日期：