一起合同网

导航栏 ×

技术开发委托合同范本

发布时间:2022-12-10

最新合同: 技术开发委托合同范本范文(篇二)。

合作是指成员密切合作,配合默契,共同决策和与他人协商。相互理解、彼此信赖、互相支持的良好气氛是有效合作的重要条件。合作合同签订使合作双方不能约定逃避税收。签订合作合同的时候有很多细节条款要多加注意。那么,你知道合作合同都有哪些条款吗?为此,小编从网络上为大家精心整理了《最新合同: 技术开发委托合同范本范文(篇二)》,欢迎阅读,希望您能阅读并收藏。

委托方(甲方):

法定代表人:

联系方式:

受托方(乙方):

法定代表人:

联系方式:

甲方委托乙方开展_____________工作。本合同甲方委托乙方研究开发_____________项目,并支付研究开发经费和报酬, 乙方接受委托并进行此项研究开发及后期技术服务工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

一、本合同研究开发项目的要求

1、技术目标:________________________________________。

2、技术内容:________________________________________。

3、技术方法:________________________________________。

二、乙方应在本合同生效后________日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容:

1、阶段性计划内容。

2、项目开始之日、阶段性目标、项目完成之日。

3、具体进度。

三、乙方应按下列进度完成研究开发工作:

1、总体计划于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

2、阶段性时间分配:

第1段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。

第2段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。

第3阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为调试阶段。

第4阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,报告和鉴定以及后期提供技术服务。

3、达到的计划目标:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

四、甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:

1、技术资料清单:

(1)现有结构设计资料;

(2)有关背景技术资料;

(3)目前结构的基本状况。

2、提供时间和方式:_____年_____月_____日当事人当面交付。

3、其他协作事项:配合、协调并提供乙方开展工作的必要条件。

本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:退回当事人一方。

五、甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

1、研究开发经费和报酬总额为人民币__________元(大写:__________圆整)。

2、研究开发经费由甲方分期(一次、分期或提成)支付乙方。具体支付方式和时间如下:

依据工作进展分期支付:

(1)第一次在合同签订之日支付人民币____________元;

(2)技术完成之日支付人民币____________元;

(3)后期技术服务结束时支付_________元,支付方式通过银行汇款。

3、开发经费和报酬由甲方出具委托函,委托代付费用。

乙方开户银行名称、地址和账号为:

开户银行:______________________________________________。

地址:___________________________________________________。

账号:___________________________________________________。

六、本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权以合同约定监督研究开发进度的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况,但不得妨碍乙方的正常工作。

七、本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在______日内予以答复,逾期未予答复的,视为同意。

八、未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

九、在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:

1、双方约定,按约定优先原则来承担。

2、双方确定,本合同项目的技术风险按当事人认可的专家权威机构确定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是:

(1)本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度。

(2)乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在______日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

十、在本合同履行中,因作为研究开发标的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在30 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。

十一、乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

研究开发成果交付的时间及地点:按合同在指定现场安装。

十二、双方确定,按标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:应用评审。

十三、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当 承担由此而产生的全部责任。

十四、双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,按下列第_______种方式处理:

1、甲、乙双方享有申请专利的权利。

2、专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下: 研究开发人取得专利权,委托人可以免费实施该专利。

十五、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

十六、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

十七、双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1、技术服务和指导内容:培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果。

2、地点和方式:按甲方要求执行。

3、费用及支付方式:由甲方委托___________代支付所有费用。

十八、双方权利

1、甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属,由双方享有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。

2、乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归双方所有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。

十九、双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:

1、按照约定联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作。

2、防止因人事变动而使本合同难以履行或无法履行。

3、保证以适当的时间、方式、标准履行本合同。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

二十、双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。

1、因发生不可抗力或技术风险。

2、技术风险指当事人努力履行,现有水平无法达到,有足够技术难度,同行专家认定为合理失败。

3、在合同履行中,第三人公开相同的技术成果。

二十一、双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交_______________仲裁委员会仲裁。

二十二、双方约定本合同其他相关事项为: 对于双方在本协议中没有明确约定的事项,双方另行协商解决。

二十三、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

二十四、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

乙方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

精选推荐

技术开发合同委托开发合同范本2000字


随着全民法律意识的增强,越来越多人已经意识到合同的重要作用,签订合同时要注意遵循合法原则。那么,你知道合同应该具有哪些内容吗?一起合同网特别从网络上整理了技术开发合同委托开发合同范本,仅供参考,希望能为你提供参考!

技术开发合同委托开发合同范本【篇1】

委托方:________________,以下简称甲方;

法定代表人或负责人:________________;

研究开发方:________________,以下简称乙方;

法定代表人或负责人:________________。

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

1.项目名称:________________。

2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:________________。

3.本研究开发成果应达到的技术水平________________。

4.甲方的主要义务:

(1)向乙方支付约定的项目投资(包括研究开发经费和报告。合同约定研究开发经费的一定比例作为科研补贴的,可以不单列报酬)

项目投资总额为________________。

其中:

设备费________________;材料费________________;

能源费________________;试验费________________;

试制费________________;安装费________________;

调式费________________;文件编制费________________;

(2)按照如下方式分期支付上述项目投资:________________。

(注:当事人通常可以选择下列支付方式:①实报实销的方式;②一次总算,分期支付,包干使用的方式;③“研究开发经费”+提成费的方式)。

(3)在合同生效后日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:

(4)甲方应向乙方提供如下的协助事项________________。

(5)甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果。

5.乙方的主要义务:

(1)认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:________________。

本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:________________。

(2)合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。

(3)年月日前在地向甲方交付约定的研究开发成果(注:当事人可以约定采取下列一种或者几种方式提交研究开发成果);

①产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;②磁带、磁盘、计算机软件;③动物、植物新品种、微生物菌种;④成套技术设施。

(4)提供下列必要的技术指导和技术服务工作________________。

6.甲方的违约责任:

(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同,甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬,支付数额为项目投资总额%的违约金。

(2)甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为项目投资总额%的违约金。

(3)甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

7.乙方的违约责任:

(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额%的违约金。

(2)甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,乙方应当支付数额为项目投资总额%的违约金并赔偿损失经甲方催告后,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

(3)研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额%的违约金。

8.研究开发成果的归属和分享:________________。

9.保密条款:

本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务本合同期满后年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务。

10.技术风险的承担:

在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失由方负担。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。

11.验收的标准和方法:________________。

12.合同争议和解决办法如下:________________。

13.有关名词和术语的解释:________________。

本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方负责人(或授权代表)

乙方负责人(或授权代表)

签字时间:________________

签字地点:________________

技术开发合同委托开发合同范本【篇2】

项目名称:__________________

起止年限:__________________

_______年______月_______日订

订立合同各方:

委托单位______________________,以下简称甲方

承担单位______________________,以下简称乙方

保证单位______________________,以下简称丙方

为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.

一、科研项目的主要内容________________________

二、科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义)

________________________________________

三、技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:

________________________________________

四、科研项目所采用的研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)

________________________________________

五、计划进度(分阶段解决的主要技术问题,达到的目标和完成的时间)

________________________________________

六、科研项目的参加单位及分工

________________________________________

七、所需主要材料,物质条件

________________________________________

八、经费概算

年 度

金 额

类 别

19 年

总经费

19 年

委托单位拨给

19 年

承担单位自筹

19 年

保证单位拨给

合 计

其他单位资助

九、分期用款(甲方拔给部分)计划

用 款 时 间

(按年度,季度计划)

用 途

用款金额(万元)

一九 年 季度

一九 年 季度

一九 年 季度

一九 年 季度

一九 年 季度

十、有关单位、专家的评议意见

_________________________________________

十一、共同条款

1.乙方对全年的合同执行情况,必须于届满一年之前____日内,向甲方和丙方提出执行情况的正式报告.科研任务完成后______日内,乙方必须按合同规定的内容向甲方提出执行情况的总报告,并向甲方提交完整的科研技术资料,同时抄报丙方.

2.甲方审查乙方完成上一年(或上一阶段)科研任务属实后,应按合同规定的时间、数量拨付下一年(或下一阶段)的科研经费,并按比例下达所需三材指标.

3.有关部门如资助乙方科研经费,其收益分配办法,由资助方与乙方另签合同规定.

4.科研项目完成并经签定后,乙方对甲方所拨经费,采取如下办法偿还:

(1)乙方共偿还甲方拨付科研经费总额的_______%,共_______元.

(2)偿还日期和分期偿还金额:______________________

5.合同执行中,甲方非因国家计划改变,中途无故撤销或不履行合同,其所拨经费不得追回,并得承担乙方善后处理所支付的各项费用.甲方如无故拖延拨付科研经费,拖延一天,必须按所欠应拨经费的________%.向乙方偿付违约金,并应承担乙方因此所受的损失

乙方如无故撤销或不履行合同,或不能完成本科研任务,应根据具体情况,部分或全部退还甲方所拨付的科研经费;乙方如拖延完成科研任务或偿还给甲方科研经费的时间,每拖延一天,应按甲方拨付科研经费的____%向甲方偿付违约金.

技术开发合同委托开发合同范本【篇3】

委托方(甲方):

法定代表人:

联系方式:

受托方(乙方):

法定代表人:

联系方式:

甲方委托乙方开展_____________工作。本合同甲方委托乙方研究开发_____________项目,并支付研究开发经费和报酬, 乙方接受委托并进行此项研究开发及后期技术服务工作。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

一、本合同研究开发项目的要求

1、技术目标:________________________________________。

2、技术内容:________________________________________。

3、技术方法:________________________________________。

二、乙方应在本合同生效后________日内向甲方提交研究开发计划。研究开发计划应包括以下主要内容:

1、阶段性计划内容。

2、项目开始之日、阶段性目标、项目完成之日。

3、具体进度。

三、乙方应按下列进度完成研究开发工作:

1、总体计划于_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

2、阶段性时间分配:

第1段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。

第2段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为设计阶段内容为_______________。

第3阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,此阶段为调试阶段。

第4阶段从_____年_____月_____日到_____年_____月_____日,报告和鉴定以及后期提供技术服务。

3、达到的计划目标:_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

四、甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下:

1、技术资料清单:

(1)现有结构设计资料;

(2)有关背景技术资料;

(3)目前结构的基本状况。

2、提供时间和方式:_____年_____月_____日当事人当面交付。

3、其他协作事项:配合、协调并提供乙方开展工作的必要条件。

本合同履行完毕后,上述技术资料按以下方式处理:退回当事人一方。

五、甲方应按以下方式支付研究开发经费和报酬:

1、研究开发经费和报酬总额为人民币__________元(大写:__________圆整)。

2、研究开发经费由甲方分期(一次、分期或提成)支付乙方。具体支付方式和时间如下:

依据工作进展分期支付:

(1)第一次在合同签订之日支付人民币____________元;

(2)技术完成之日支付人民币____________元;

(3)后期技术服务结束时支付_________元,支付方式通过银行汇款。

3、开发经费和报酬由甲方出具委托函,委托代付费用。

乙方开户银行名称、地址和账号为:

开户银行:______________________________________________。

地址:___________________________________________________。

账号:___________________________________________________。

六、本合同的研究开发经费由乙方以包干制的方式使用。甲方有权以合同约定监督研究开发进度的方式检查乙方进行研究开发工作和使用研究开发经费的情况,但不得妨碍乙方的正常工作。

七、本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求,另一方应当在______日内予以答复,逾期未予答复的,视为同意。

八、未经甲方同意,乙方不得将本合同项目部分或全部研究开发工作转让第三人承担。

九、在本合同履行中,因出现在现有技术水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败,并造成一方或双方损失的,双方按如下约定承担风险损失:

1、双方约定,按约定优先原则来承担。

2、双方确定,本合同项目的技术风险按当事人认可的专家权威机构确定的方式认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。认定技术风险的基本条件是:

(1)本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度。

(2)乙方在主观上无过错且经认定研究开发失败为合理的失败。一方发现技术风险存在并有可能致使研究开发失败或部分失败的情形时,应当在______日内通知另一方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担赔偿责任。

十、在本合同履行中,因作为研究开发标的技术已经由他人公开(包括以专利权方式公开),一方应在30 日内通知另一方解除合同。逾期未通知并致使另一方产生损失的,另一方有权要求予以赔偿。

十一、乙方应当按以下方式向甲方交付研究开发成果:

研究开发成果交付的时间及地点:按合同在指定现场安装。

十二、双方确定,按标准及方法对乙方完成的研究开发成果进行验收:应用评审。

十三、乙方应当保证其交付给甲方的研究开发成果不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控甲方实施的技术侵权的,乙方应当 承担由此而产生的全部责任。

十四、双方确定,因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权权利归属,按下列第_______种方式处理:

1、甲、乙双方享有申请专利的权利。

2、专利权取得后的使用和有关利益分配方式如下: 研究开发人取得专利权,委托人可以免费实施该专利。

十五、乙方不得在向甲方交付研究开发成果之前,自行将研究开发成果转让给第三人。

十六、乙方完成本合同项目的研究开发人员享有在有关技术成果文件上写明技术成果完成者的权利和取得有关荣誉证书、奖励的权利。

十七、双方确定,乙方应在向甲方交付研究开发成果后,根据甲方的请求,为甲方指定的人员提供技术指导和培训,或提供与使用该研究开发成果相关的技术服务。

1、技术服务和指导内容:培训甲方技术人员和主要操作员掌握该技术成果。

2、地点和方式:按甲方要求执行。

3、费用及支付方式:由甲方委托___________代支付所有费用。

十八、双方权利

1、甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果,进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属,由双方享有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。

2、乙方有权在完成本合同约定的研究开发工作后,利用该项研究开发成果进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果,归双方所有。具体相关利益的分配办法如下:合同约定,约定优先。

十九、双方确定,在本合同有效期内,甲方指定为甲方项目联系人,乙方指定________为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任:

1、按照约定联系时间、联系方式和联系地点完成交办的相关工作。

2、防止因人事变动而使本合同难以履行或无法履行。

3、保证以适当的时间、方式、标准履行本合同。一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应承担相应的责任。

二十、双方确定,出现下列情形,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,一方可以通知另一方解除本合同。

1、因发生不可抗力或技术风险。

2、技术风险指当事人努力履行,现有水平无法达到,有足够技术难度,同行专家认定为合理失败。

3、在合同履行中,第三人公开相同的技术成果。

二十一、双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,提交_______________仲裁委员会仲裁。

二十二、双方约定本合同其他相关事项为: 对于双方在本协议中没有明确约定的事项,双方另行协商解决。

二十三、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。

二十四、本合同经双方签字盖章后生效。

甲方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

乙方(签章):

签订日期:______年______月______日

签约地点:

技术开发合同委托开发合同范本【篇4】

甲方(被委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

乙方(委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

本合同乙方委托甲方开展事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条本合同乙方委托甲方开展服务事项的要求如下:

1.技术目标:

2.技术内容:

3.技术方法和路线:

第二条本合同双方在开展服务委托事项中,应分别履行如下责任和义务:

1.甲方需承担的工作:

2.乙方需为甲方提供的技术资料和条件:

(1)乙方需要为甲方提供的技术资料

(2)乙方需要为甲方提供的条件

3.其他约定

第三条委托双方确定,按如下方式提供或支付本合同事项下的服务经费:

1.该服务事项完成后乙方需支付甲方经费共计人民币(¥)。

2.合同生效后_____工作日内,乙方支付甲方合同金额的____即人民币_____(¥______)作为预付款。

3.乙方在收到甲方出具的实验报告与数据分析后______工作日内支付事项余款即合同金额的_____人民币(¥_______)汇入甲方帐户。

第四条甲方应保证其所提供技术和条件不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控其因实施该项技术而侵权的,甲方应当承担相应责任。

技术开发合同委托开发合同范本【篇5】

委托方(甲方):

住所地:

营业执照注册号:

法定代表人(负责人):

开发方(乙方):

住所地:

营业执照注册号:

法定代表人(负责人):

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,本着自愿、平等互利、诚实信用的原则,就项目(该项目属计划)的委托开发事宜,经协商一致,签订本合同。

1.委托开发内容及技术指标

1.1委托开发内容:;

1.2委托开发要求及标准:;

1.3委托开发方式:。

2.履行期限、地点、进度安排

2.1履行期限:;

2.2履行地点:;

2.3进度安排:;

3.开发费用及支付

3.1开发费用:

(大写人民币)元;

(小写人民币)元;

费用构成包括:;

3.2费用支付方式:

3.2.1开发费用采用下列第款支付方式:

3.2.1.1一次性支付:项目最终验收合格后日内支付;

3.2.1.2分期支付:

3.2.1.2.1合同生效后日内,支付开发费用总额的%;

3.2.1.2.2(按照进度支付):;

3.2.1.2.3项目最终验收合格后日内,支付至开发费用总额的%,其余%作为保证金,于项目保证期结束且无任何质量问题后日内支付。

3.2.1.3其它方式:;

3.3本合同的开发费用为(含税价/不含税价)______。

3.4乙方应对其指定的下列账户信息的真实性、安全性、准确性负责。

收款人:

开户行:

账号:

4.利用开发费用购置的设备、器材、资料的归属

4.1乙方利用开发费用购置的设备、器材、资料的所有权归方所有。

5.技术资料、原始数据及协作事项

5.1甲方于(时间)前向乙方提供下列技术资料、原始数据及协作事项:;

5.2乙方于(时间)前向甲方提供下列技术资料、原始数据及协作事项:。

6.开发成果的提交及归属

6.1.乙方提交开发成果方式:;

6.2开发成果归属:

6.2.1合同履行过程中完成的发明创造的专利申请权按下列第款确定:6.2.1.1方享有,另一方无偿使用;

6.2.1.2双方共有,甲方占%,乙方占%。一方申请专利的,应征得对方的书面同意;一方转让其权利的,应征得对方的书面同意,对方在同等条件下享有优先受让权;

6.2.2合同履行过程中完成的技术秘密成果使用权、转让权及利益,按下列第款确定:6.2.2.1方享有,另一方无偿使用;

6.2.2.2双方共有,甲方占%,乙方占%。一方转让其权利的,应征得对方的书面同意,对方在同等条件下享有优先受让权。

7.验收标准及方式

7.1甲方在(时间)在(地点)验收,验收方式采用;

7.2验收标准:;

7.3开发项目的保证期为月,自项目通过最终验收之日起计算。保证期内如发现质量缺陷,乙方应负责无偿修正、返工。

8.开发风险承担

8.1合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,导致开发失败或部分失败的,风险责任承担按下列第款确定:8.1.1方全部承担;

8.1.2双方共担,即甲方承担已发生费用的%,乙方承担已发生费用的%;

8.2一方发现可能致使开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失,否则承担由此造成的扩大损失。

9.权利和义务

9.1甲方权利和义务

9.1.1监督检查乙方工作进度;

9.1.2要求乙方按约定完成并交付开发成果;

9.1.3要求乙方合理使用开发费用,监督乙方使用开发费用的情况,随时要求乙方提供费用使用的相关记录和材料。发现乙方将开发费用用于履行合同以外目的的,有权制止并要求其退还相应的开发费用用于开发工作;

9.1.4要求乙方提供相关的技术资料和必要的技术指导及培训;

9.1.5乙方未按进度完成阶段工作的,有权中止支付开发费用;

9.1.6按约定期限支付开发费用;

9.1.7按约定提供技术资料、原始数据及协作事项;

9.1.8及时进行阶段验收和总验收,接受技术开发成果;

9.1.9其它约定:。

9.2乙方权利和义务

9.2.1甲方逾期提供5.1条所列内容时有权顺延交付开发成果;

9.2.2要求甲方按约定支付开发费用;

9.2.3全面履行合同内容,接受甲方的监督检查;

9.2.4按照甲方要求提供下列书面材料:;

9.2.5合理使用开发费用,承担因不合理使用开发费用造成的费用损失;

9.2.6未经甲方书面同意,不得将开发工作擅自转委托;

9.2.7不得在向甲方交付开发成果之前,将开发成果转让给第三人;

9.2.8交付开发成果后,为甲方指定的人员提供技术指导和培训、或提供与使用该开发成果相关的技术服务并承担相应的费用,使其掌握并熟练使用合同项下技术;

9.2.9项目完成后,及时将甲方提供的原始资料退回,未经甲方书面同意不得复制或以任何方式留存;

9.2.10定期书面向甲方提供开发费使用情况及开发进展情况;

9.2.11其它约定:。

10.保密

在合同履行期间,一方从另一方所获得的一切原始资料、信息及在开发过程中所取得的与履行合同有关的工作成果,双方负有保密义务。未经一方书面同意,另一方不得在合同期内或合同履行完毕后以任何方式泄露。保密内容包括但不限于下列项目:与合同有关的产品设计、工艺规程、材料配方和其它图纸、报告等技术文件以及等双方认定的属于保密内容的材料或信息,不论其是以纸介质或是以硬盘、U盘以及光盘等数据存储介质予以存储。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

技术开发合同委托开发合同范本【篇6】

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方就 项目的技术开发,经协商一致,签订本合同。

一、合同内容和技术要求

1.合同内容:

包括:

①、 ②、 ③、 ④、(结合具体项目自行添加)

2.技术要求:

乙方应该采用目前流行和先进的技术设计开发整个 项目,各项功能的实现程度和性能指标应该达到现阶段的先进水平,并具有安全性、规范性、灵活性及可扩展性。

二、 甲乙双方的责任

1.甲方责任

甲方负责提出具体要求,并负责设计方案的内容确认;协助乙方准备系统安装调试、运行所需的环境。

2.乙方责任

①.根据甲方的要求,乙方成立该项目的技术队伍,确定 为项目负责人,承担甲方项目开发与运作。

②.乙方应严格按照双方确定的设计方案完成项目工作。

③.在方案实施过程中,对甲方提出的修改意见,乙方应无条件对有关内容及时进行修改,直至满足甲方的全部需求。

④. 乙方项目实施人员须服从甲方人员管理,必须遵守杭州市公安局各项规章制度。

三、 项目开发时间

自合同签订之日起个工作日内完成

四、项目开发费用及其支付方式

1、 本项目技术开发费用: 万 仟 佰元整(¥ .00)

2、 支付方式

①、合同签订后个工作日内,乙方向甲方交纳合同总额5%的履约保证金。系统试运行1个月正常,提交全部报告材料并通过甲方正式验收,待年的质保期满后,运行正常,支持良好,无质量和服务问题,原额(无息)归还履约保证金。

工作日内,甲方向乙方付清合同总价的余款。

五、质量保证

1、乙方须保证所提供的软、硬件产品符合国家有关规定,具有合法的版权或使用权,如在本项目使用过程中出现版权或使用权纠纷,应由乙方负责,甲方不承担任何责任。

2、乙方必须保证解决项目所涉及的技术问题,如因技术原因无法满足甲方需求,由此产生的风险由乙方承担。

六、培训和售后服务要求

1、提供项目验收合格之日起年的质保期。

1)年7×24热线电话支持服务 乙方应提供不限时间、不限数量的售后电话支持,在得到请求响应小时内,通过电话给出解决方案,以帮助甲方迅速有效地解决问题。

2)年软件、硬件保修服务

所有软件须提供年的免费升级服务,年之后须对软件升级给予价格优惠。 所有硬件产品均须提供 年免费质保, 年内提供免费的配件和备件。对于出现紧急故障情况,乙方承诺小时内响应,如问题不能通过电话解决,工程技术人员需在 小时以内到现场,个小时内解决问题;不能修复的,小时内提供备品、备件等措施,以保证甲方的正常使用。

3)其他服务

通过制定详细服务计划、每对甲方系统进行一次检查、远程系统检测及其它服务,避免系统发生问题。

2、技术培训

乙方对甲方免费技术培训,提供用户操作手册、管理手册(包括安装、维护、安全说明)等,使甲方达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作,以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。

七、技术成果、技术情报和资料的保密

1.乙方为甲方开发的技术成果所有权归甲方所有。

2、乙方有责任对本项目的技术情报和资料保密,不得向第三方透露本项目资料和有关的公安内容,如因乙方泄密造成的一切责任和损失费用均由乙方承担;核心技术不允许开放;第三方软件不能加入;

八、验收的标准和方式

项目开发完成并正常运行一个月后,甲方组织有关部门进行验收,经双方签字确认并由甲方出具项目合格验收证明。

九、违约责任

1、甲方应按照合同规定及时支付开发费用,每逾期支付一日,支付合同总价%的违约金;

2、乙方应保证按照合同规定的时间进度将系统通过验收并交付使用,若逾期交付,每迟 交付一日的,支付合同总价%的违约金;如延迟交付超过日,甲方有权单方解除合同,并享有向乙方索赔的权利,索赔额不受合同总价款的限制。

十、合同争议的解决方式

在履行本合同过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可依法向甲方所在地人民法院起诉

十一、其它:

本合同一式肆份,自双方签字盖章,由乙方向甲方缴纳履约保证金后生效。

甲方:乙方:

法定代表人(签字): 法定代表人(签字):

委托代理人(签字): 委托代理人(签字):

日期:日期:

技术开发合同委托开发合同范本【篇7】

委托方: _______________________________(以下简称甲方)

法定代表人:____________________________

通讯地址:______________________________

联系方式:______________________________

受托方:________________________________(以下简称乙方)

法定代表人:____________________________

通讯地址:______________________________

联系方式:______________________________

签订地点: _____________________________

据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规,为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保障双方的利益,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方通过友好协商就甲方委托乙方开发《__________________》的事宜达成一致并同意订本合同。

一、标的技术的内容、形式和要求:

1.内容:____________________________________

2.形式:____________________________________

3.要求:____________________________________

4.在______年______月______日完成技术开发交付。

二、应达到的技术指标和参数:

指标参数:____________________________________

三、研究开发计划:

1.______________________________________________________

2.______________________________________________________

四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式:

(一)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

本项目研究开发经费及报酬共计:人民币_______元 (大写____________元)。

其中:甲方提供________元,乙方提供_________元。

如开发成本实报实销,双方约定如下:

(二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下_______种方式):

①一次总付:____________元,时间:_____________

教你写协议: 技术开发委托合同范本模板(示范版)


合作是指成员密切合作,配合默契,共同决策和与他人协商。任何合作都要有共同的目标,至少是短期的共同目标。合作合同不能约定属于禁止投资的领域或行业。签订合作合同,一定要清楚明白合同中的隐含条件。那么,你知道合作合同都有哪些条款吗?小编经过搜集和处理,为您提供教你写协议: 技术开发委托合同范本模板(示范版),仅供参考,大家一起来看看吧。

甲方(被委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

乙方(委托方):住所地:法定代表人:注册证号:

本合同乙方委托甲方开展事项,经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。

第一条本合同乙方委托甲方开展服务事项的要求如下:

1.技术目标:

2.技术内容:

3.技术方法和路线:

第二条本合同双方在开展服务委托事项中,应分别履行如下责任和义务:

1.甲方需承担的工作:

2.乙方需为甲方提供的技术资料和条件:

(1)乙方需要为甲方提供的技术资料

(2)乙方需要为甲方提供的条件

3.其他约定

第三条委托双方确定,按如下方式提供或支付本合同事项下的服务经费:

1.该服务事项完成后乙方需支付甲方经费共计人民币(¥)。

2.合同生效后_____工作日内,乙方支付甲方合同金额的____即人民币_____(¥______)作为预付款。

3.乙方在收到甲方出具的实验报告与数据分析后______工作日内支付事项余款即合同金额的_____人民币(¥_______)汇入甲方帐户。

第四条甲方应保证其所提供技术和条件不侵犯任何第三人的合法权益。如发生第三人指控其因实施该项技术而侵权的,甲方应当承担相应责任。

热门合同: 委托技术开发协议(2)(篇二)


团体的力量是强大的,与别人合作能提高各方面效率。合作对于个人的发展和企业的发展都有着重要的作用。签订合作合同可以避免很多不必要的纠纷。在签订合作合同时要对合同中的每项条款认真检查。那么我们常见的合作合同是怎样的呢?小编为此仔细地整理了以下内容《热门合同: 委托技术开发协议(2)(篇二)》,但愿对您的学习工作带来帮助。

北京市第二中级人民法院民事判决书

(20xx)二中民终字第02409号

上诉人(原审被告)北京奇力航空运输服务公司,住所地北京市朝阳区首都机场货运路1号。

法定代表人安永利,经理。

被上诉人(原审原告)天信达信息技术有限公司,住所地北京市海淀区学院南路55号中软大厦。

法定代表人杨军,董事长。

上诉人北京奇力航空运输服务公司(以下简称奇力公司)因委托技术开发合同纠纷一案,不服北京市朝阳区人民法院(20xx)朝民初字第22878号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年2月11日受理后,依法组成合议庭审理了本案,现已审理终结。

天信达信息技术有限公司(以下简称天信达公司)在原审诉称:20xx 年11月28日,我公司与奇力公司签订协议,约定我公司为奇力公司提供一套货运代理人系统,并负责该系统的安装、培训和技术支持;奇力公司支付系统软件版本费及系统集成费共46万元,其中的70%于合同签订后30个工作日内支付,余款于验收合格后支付,如果延期付款则按照银行规定支付滞纳金。嗣后,我公司依约履行了系统安装、人员培训等全部义务,但奇力公司未按照约定的时间和数额支付款项,故起诉要求奇力公司:支付尚欠的系统软件版本费和系统集成费共计 36万元;支付46万元的延期付款滞纳金4 2967.26元(计算至20xx年9月30日);承担案件受理费。

奇力公司在原审辩称:因天信达公司未交付系统软件,故我公司未支付系统软件版本费。因系统网络设计与配置生成、设备安装、ORACLE数据库安装、使用支持等系统集成工作均为我公司自行完成,我公司不应支付系统集成费,故我公司不同意天信达公司的诉讼请求。

原审法院查明:20xx 年11月28日,奇力公司(甲方)与天信达公司(乙方)签订协议,约定:乙方在其原有产品(CFPS-货运前端预处理系统)基础上为甲方开发一套货运代理人系统(内容包括系统基础数据管理、用户管理等18项),负责该系统的安装、调试、日常维护、保障及升档等工作,并负责对甲方有关货运业务人员进行培训,提供使用该系统必要的操作手册;甲方支付系统软件版本费30万元及系统集成费16万元,其中协议签署后30个工作日内交付70%,系统投产使用后双方进行验收,验收合格后15个工作日内再交付剩余款项,如果甲方未能在协议规定期限内付款,乙方有权按银行规定加收滞纳金。此外,双方还对系统的日常维护、系统扩增、技术和资料信息保密等内容进行了约定。20xx年9月18日,奇力公司致函天信达公司确认系统已开发完毕,表示将于同年10月10日支付首付款。 20xx年10月15日,奇力公司向天信达公司支付10万元。20xx年10月9日-11月8日,天信达公司为奇力公司进行了系统1期投产培训,奇力公司提出了修改意见。天信达公司多次为奇力公司修改并安装系统,最后一次安装时间为20xx年1月,此后奇力公司未提出新的修改要求。双方至今未对该系统进行验收。合同约定系统集成是指为使奇力公司使用货运代理人系统,天信达公司向奇力公司提供的一系列服务,内容包括:1、货运系统主机数据库生成技术支持; 2、货运系统网络设计与配置生成;3、设备安装;4、货运代理人系统的安装;5、货运代理人系统的使用培训;6、货运代理人系统的投产技术支持;7、 ORACLE数据库安装及使用支持。其中第5项包括3期培训。奇力公司认可天信达公司已经完成上述工作中的第1、4、6项以及第5项中的第1期培训。另查明,现奇力公司对已经安装的系统进行了删除和破坏。天信达公司已将infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册提交法庭。

原审法院经审理后认为:天信达公司与奇力公司签订的委托开发合同合法有效。奇力公司未在约定期限内付款,属在先违约,应该承担相应的违约责任。鉴于奇力公司确认了天信达公司于20xx 年9月18日前完成了约定的系统开发工作,且对于修改后的系统未提出任何意见,应认定作为受托方的天信达公司完成了系统软件开发义务,且因奇力公司违约在先,故天信达公司未交付系统软件和操作手册等材料不构成违约。综上,天信达公司在交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册的情况下,可以要求奇力公司支付系统软件版本费30万元。又鉴于天信达公司完成了系统集成服务工作中的第1、4、6项和第5项中的第1期培训,奇力公司应对此支付相应的价款。因奇力公司未在约定的期限内支付合同总价款的70%,故应对该部分价款的迟付承担逾期付款的违约责任。因双方未进行实际的验收,故天信达公司不能对超过合同总价款70%的款项主张逾期付款的违约金。综上,原审法院于20xx年 11月17日作出判决:一、奇力公司于本判决生效之日起十日内支付天信达公司货运系统软件版本费和系统集成费共计二十八万元;二、奇力公司于本判决生效之日起十日内向天信达公司支付违约金三万四千九百八十元一角二分;三、天信达公司于本判决生效之日起十日内向奇力公司交付infologis应用服务器安装操作指南、infologis客户端安装操作指南、货运代理人系统软件安装盘和该系统使用手册;四、驳回天信达公司的其他诉讼请求。

上诉人天信达公司不服原审判决,提出上诉,其上诉理由是:原审认定事实有误,根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用,原审判决我公司单方违约不正确。我公司仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少,故请求二审法院依法改判。

被上诉人天信达公司服从原审判决。

本院经审理查明:20xx 年11月28日,奇力公司与天信达公司签订《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》,双方约定:天信达公司负责提供满足附件一:《奇力货运系统技术备忘录》上所描述的各项功能的货运代理人系统;根据奇力公司需要,天信达公司按附件二:《奇力公司货运系统项目实施计划》实施项目;合同有效期为自签订起一年,协议到期双方没有以书面形式提出终止或签订新的协议,本协议的有效期自动延期一年。

天信达公司和奇力公司均认可天信达公司按照合同附件一、二履行了上述义务。奇力公司认可天信达公司曾多次主张进行系统验收。

本院查明的其他事实与原审法院查明的事实相同。

本院认为:上诉人奇力公司与被上诉人天信达公司所签订的《奇力航空运输服务公司货运代理人系统开发及使用协议》系双方当事人真实意思表示,该合同合法有效,双方均应全面、实际履行。依上述合同约定,奇力公司应在合同签署后30 个工作日内支付首付款,奇力公司未按照约定履行上述付款义务,属于违约行为,应承担相应的违约责任。根据本院查明的事实,奇力公司确认天信达公司于 20xx年9月18日前完成了约定的系统开发任务,且曾多次主张进行验收,同时鉴于奇力公司已删除和破坏了已安装的系统,造成无法对系统进行实际勘验,本院由此认定天信达公司完成了系统软件的开发义务。奇力公司提出根据合同附件的约定,天信达公司已完成的开发工作不符合约定,造成软件无法使用的主张,依据不足,本院不予采纳。其提出仅应向被上诉人支付系统集成费8万元,违约金亦应相应减少的上诉请求,依据不足,本院不予支持。鉴于涉案合同履行期已经届满,双方权利义务终止,原审法院判令奇力公司向天信达公司支付系统软件版本费和相应的违约金,并按照天信达公司实际完成的系统集成服务工作支付相应的价款,并无不妥。

合同推荐: 委托技术开发合同(篇四)


合作的好处就是优势互补,毕竟每个人的资源有限。任何合作都要有共同的目标,至少是短期的共同目标。合作合同签订使合作双方不能约定逃避税收。在签订合作合同时要特别重视签订合同注意事项。你收集了哪些规范的合作合同范本?以下是小编收集整理的“合同推荐: 委托技术开发合同(篇四)”,欢迎大家阅读,希望对大家有所帮助。

委托方:_________,以下简称甲方

研究开发方:_________,以下简称乙方

依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方当事人协商一致,签订本合同。

1.项目名称:_________。

2.本技术开发项目在国内外的现状、水平及发展趋势:_________。

3.本研究开发成果应达到的技术水平:_________。

4.甲方的主要义务:

(1)向乙方支付约定的项目投资。项目投资总额为_________。其中:设备费_________;材料费_________;能源费_________;试验费_________;试制费_________;安装费_________;调式费_________;文件编制费_________;

(2)按照如下方式分期支付上述项目投资:_________。

a.实报实销的方式;

b.一次总算,分期支付,包干使用的方式;

c.研究开发经费+提成费的方式。

(3)在合同生效后_________日内向乙方提供下列技术背景资料和原始数据:_________

(4)甲方应向乙方提供如下的协助事项:_________。

(5)甲方应当及时进行如下事项接受研究开发成果:_________。

5.乙方的主要义务:

(1)认真制定和实施研究开发计划。

本研究开发项目的计划和速度(分阶段解决的主要技术问题、达到的目标和完成的时间)如下:_________。

本研究开发项目所采用的主研究、试验方法和技术路线(包括工艺流程)如下:_________。

(2)合理使用研究开发经费。乙方对研究开发经费的使用,应专款专用,不得挪作他用。

(3)_________年_________月_________日前在_________地向甲方交付以下_________研究开发成果

a.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;

b.磁带、磁盘、计算机软件;

c.动物、植物新品种、微生物菌种;

d.成套技术设施。

(4)提供下列必要的技术指导和技术服务工作:_________。

a.提供技术咨询服务;

b.对委托方人员进行技术培训;

c.提供有关新的技术发展状况的情报资料;

d.协助制定有关操作、工艺规程;

e.提出技术开发总结报告或组织成果技术鉴定;

f.有义务接受委托方对己方履行合同和经费使用情况的检查;

g.及时通报合同履行情况的义务。

6.甲方的违约责任:

(1)甲方迟延支付研究开发经费,造成研究开发工作停滞、延误的,乙方不承担责任。甲方应当支付数额为投资总额_________%的违约金。逾期一定期限不支付研究开发经费或者报酬的,乙方有权解除合同,甲方应当返还技术资料或者有关技术成果补交应付的报酬,支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

(2)甲方未按照合同约定提供技术资料、原始数据和协作事项或者所提供的技术资料、原始数据和协作事项有重大缺陷,导致研究开发工作停滞、延迟、失败的,甲方应当承担责任,但乙方发现甲方所提供的资料和数据有明显错误而没有通知甲方复核更正和补充的,应当承担相应的责任。甲方逾期二个月不提供技术资料、原始数据和协作事项的,乙方有权解除合同,甲方应当支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

(3)甲方逾期二个月不接受工作成果的,乙方有权向合同外第三方转让或变卖工作成果。

7.乙方的违约责任:

(1)乙方未按计划实施研究开发工作的,甲方有权要求其实施研究开发计划并采取补救措施。乙方逾期二个月不实施研究开发计划的,甲方有权解除合同。乙方应当支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

(2)甲方将研究开发经费用于履行合同以外的目的,甲方有权制止并要求其退还相应的经费用于研究开发工作。因此造成研究开发工作停滞、延误或者失败的,乙方应当支付数额为项目投资总额_________%的违约金并赔偿损失经甲方催告后,逾期二个月未退还经费用于研究开发工作的,甲方有权解除合同。乙方应当支付违约金或者赔偿因此给委托方所造成的损失。

(3)研究开发成果部分或者全部不附合合同约定条件的,乙方应当返还部分或者全部研究开发经费,支付数额为项目投资总额_________%的违约金。

8.研究开发成果的归属和分享:

履行本合同所完成的研究开发成果的专利权归_________方所有,另一方可以免费实施该项专利并可以优先受让该专利权。

9.保密条款:

本合同有效期内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:_________。

本合同期满后_________年内,双方当事人应对下列技术资料承担保密义务:_________。

10.技术风险的承担:

在履行本合同中,因出现无法克服的技术困难,导致研究开发失败或部分失败的,由此造成的风险损失由_________方负担。

当事人一方发现前款所列可能导致研究开发失败或部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取措施减少损失。没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应就扩大的损失承担责任。

11.验收的标准和方法:_________。

12.合同争议和解决办法如下:_________。

13.有关名词和术语的解释:_________。

本合同自双方当事人签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

负责人(或授权代表)(签字):_________负责人(或授权代表)(签字):_________

地址:_________地址:_________

开户银行:_________开户银行:_________

帐号:_________帐号:_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点:_________签订地点:_________

合同阅读: 委托技术开发合同(1)


合作的好处就是优势互补,毕竟每个人的资源有限。相互理解、彼此信赖、互相支持的良好气氛是有效合作的重要条件。签订合作合同可以避免很多不必要的纠纷。作为合同当事人,必须要清楚合同的具体内容。怎样才能拟定出一份优质的合作合同呢?为满足您的需求,小编特地编辑了“合同阅读: 委托技术开发合同(1)”,仅供参考,欢迎大家阅读。

委托开发合同

项目名称:

委托单位:

承担单位:

保证单位:

起止年限:

一九_______年______月_______日订

委托开发合同

订立合同各方:

委托单位______________________,以下简称甲方;

承担单位______________________,以下简称乙方;

保证单位______________________,以下简称丙方;

为了调动科研单位的积极性,确保科研经费的合理使用,明确甲、乙、丙三方的责任,促使科研项目早出成果,出好成果,经甲、乙、丙三方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守.

一,科研项目的主要内容

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________.

二,科研项目在国内外的现状、水平及发展趋势(或科研项目的重要意义)

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________.

三,技术经济指标和经济效益(社会效益)分析:

__________________________________________________________________

________________________________________________________________________