协议范本: 公司承包合同之四。

为了提高自己的学习效率，我们会与他人进行合作。通过发扬团队合作精神，加强团队协作建设能进一步节省内耗。签订合作合同有利于双方更好地合作，提高合作效率。在签订合作合同前要对合同的内容事项有所了解。常见的合作合同模板有哪些呢？下面是小编为大家整理的“协议范本: 公司承包合同之四”，但愿对您的学习工作带来帮助。

托运人（以下简称甲方）：

承运人（以下简称乙方）：

甲方的电器设备需以零担或整车方式发全国各地，乙方是从事汽车货物运输的物流公司。甲方通过邀标议标选定乙方作为20xx年度下半年运输合作伙伴，本着诚实信用，互惠互利原则，经过双方深入沟通协商，特签订本合同，以求共同守：

一、货物种类、性质

甲方主要生产高低压电器开关设备，部分设备有少许超高，运输性能要求较高，设备不允许碰撞、挤压，乙方必须按甲方要求装运，不得擅自改变运输方式。

二、合同期限

本合同期限暂定半年，即年月日至年月日，合同期间双方合作较好，可直接续签合同或重新参与新一年的招标，继续合作。

三、货物交接

1、甲方每次发货时，省外项目提前2天通知乙方，省内提前1天通知乙方找车，乙方在运输甲方货物时，应保证货物的安全。

2、乙方至甲方厂内装货，在发货时应根据甲方的《送货单》进行清点，并在送货单上签字确认；

3、乙方将货物送达目的地时，要求收货方根据《送货单》清点货物并签收，乙方根据甲方要求将签收后的送货单于10日内交回甲方。

四、结算方式

乙方垫付资金为10万元（作为保证金），甲方根据乙方提供的运输发票及《送货单》回单进行结算，以银行转帐方式支付，不支付现金。

五、乙方承运范围及运价

1、地区及单价（整车）：省外零担货物另行协商。湖北0。70元/吨〃公里广东0。65元/吨〃公里

注：长沙、株洲、湘潭整车100公里以内按上述价格，100公里以上按参照岳阳价格。

2、上列单价为本合同固定单价，包括过路桥费以及运输过程中停车、保险费等全部费用。如因国家有关政策致油价波动10%以上等产生运输价格改变，双方另行协商，但涨价幅度不超过油价增长比率。

3、上表上“发往地”指的行政区划。甲方的指定收货地点在表内标明行政区划内，无论是城市还是农村，均不再改变单价，只根据实际里程计算终远价（9。6米按10吨计，11。3～13。5米按12吨计，15米以上车位按15吨计）。

六、违约责任

1、若乙方因价格等原因擅自终止合同，按本年已发生运费的10%向甲方支付违约金，否则甲方有权拒付余下运费。

2、乙方应根据甲方要求按时将货物安全送达甲方指定地点，凡发生在运输途中的货物灭失、损坏均应按实际价值进行赔偿。

3、乙方每延期一天，罚款500～1000元。若发生两次以上不及时发车、不按时到货，甲方可单方面终止合同，若因运输延期交货给收货方造成损失由乙方全部承担。

4、若乙方擅自另外配货引起设备损坏或延误交货时间，一切损失由乙方负责。

本合同由双方签字盖章后生效。合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

发运人（甲方）：承运人（乙方）：

托运人名称（章）：承运人名称（章）：

年月日：

延伸阅读

协议收藏: 承包合同之四

合作就是团体之间互相配合，共同把一件事情做好。实际上，团队合作是一个企业前进的重要推动力。签订合作合同一定程度上保护了双方的合法权益。签订合作合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。一份合作合同应该包含哪些内容呢？以下是小编收集整理的“协议收藏: 承包合同之四”，仅供参考，希望能为您提供参考！

1、集体资源的承包、租赁应当签订书面协议，统一编号，实行合同管理。

2、合同文本要使用统一文本，明确双方的权利、义务、违约责任等。

3、合同签订后，应及时将相关资料上报乡(镇)“三资”代理中心进行鉴证、备案，大宗型资源要向县级农经部门备案。

4、合同的变更、解除、中止，必须经村委会同意，双方协商解决。对农民关注度高、涉及资金数额较大的重要合同必须经村民会议或村民代表会议同意，否则视为无效。

5、合同管理人员必须及时将纳入管理的合同资料，按要求进行收集、整理、登记、归档管理，防止资料的散失和损毁。

6、所有村集体资源的承包、租赁合同必须纳入档案管理，明确专人负责，专盒、专柜存放。合同保存要达到“四防”要求，即防火、防潮、防虫、防盗。

[实用合同]承包合同之四

随着时代竞争力的增强，我们每个人都要具备合作的能力。企业合作有时恰恰是为了增强企业的竞争实力。签订合作合同有利于双方更好地合作，提高合作效率。在签订合作合同时要防止掉进合同中的陷进。那么我们常见的合作合同是怎样的呢？经过搜索和整理，小编为大家呈现“[实用合同]承包合同之四”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。

第一条 为保证公正、及时地仲裁农村承包合同纠纷，保护当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《湖北省农村集体经济承包合同管理条例(试行)》，制定本办法。

第二条 本办法适用于本省农村集体经济组织与承包者之间发生的农村承包合同纠纷的仲裁。

第三条 仲裁应当根据事实，符合法律规定，公平合理地解决纠纷。

第四条 省、地、市、州、县(市、区)农村承包合同纠纷仲裁委员会(以下简称仲裁委员会)，分别由省人民政府，地区行政公署、市、州、县(市、区)人民政府组织政府法制、农业综合管理、农村经济经营管理、司法行政、农业、林业、水利、水产等部门设立。

仲裁委员会的办事机构设在同级农村经济经营管理部门。

第五条 仲裁委员会由主任1人，副主任1人和委员5至7人组成。

仲裁委员会应当聘请7名以上仲裁员。仲裁员应当具有一定的政策水平和法律知识，并经省农村承包合同主管机关培训、考试，取得农村承包合同仲裁员资格。

第六条 当事人采用仲裁方式解决承包合同纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议的，仲裁委员会不予受理。

达成仲裁协议的，当事人不得向人民法院起诉，但仲裁协议无效的除外。

第七条 仲裁协议包括承包合同中订立的仲裁条款和纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的书面协议。

第八条 当事人申请仲裁，应当向发包方所在地的县(市、区)或地(市、州)仲裁委员会递交仲裁协议、仲裁申请书及副本。

第九条 仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

第十条 仲裁委员会受理仲裁申请后，应当在5日内将仲裁申请书副本送达被申请人。

被申请人收到仲裁申请书副本后，应当在10日内向仲裁委员会提交答辩书。仲裁委员会收到答辩书后，应当在3日内将答辩书副本送达申请人。被申请人未提交答辩书的，不影响仲裁程序的进行。

第十一条 仲裁委员会受理案件后，可以根据实际情况和当事人的申请，先予裁定恢复生产、变卖不易保存的产品和停止采伐林木等。

第十二条 仲裁委员会主任应当指定三名仲裁员组成仲裁庭，并指定其中一人为首席仲裁员，共同审理案件。

简单的承包合同纠纷，可以由仲裁委员会主任指定一名仲裁员，成立仲裁庭，独立审理案件。

仲裁庭组成后，仲裁委员会应当将仲裁庭的组成情况书面通知当事人。

第十三条 仲裁员有下列情形之一的，必须回避，当事人也有权提出回避申请：

(一)是本案当事人或者当事人、代理人的近亲属;

(二)与本案有利害关系;

(三)与本案当事人、代理人有其他关系，可能影响公正仲裁的。

仲裁员是否回避，由仲裁委员会主任决定;仲裁委员会主任担任仲裁员时，是否回避由仲裁委员会集体决定。

第十四条 申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以视为撤回仲裁申请。

被申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以缺席裁决。

第十五条 仲裁庭应当将开庭情况记入笔录。当事人和其他仲裁参与人认为对自己陈述的记录有遗漏或者差错的，有权申请补正。如果不予补正，应当记录该申请。

笔录由仲裁员、记录员、当事人和其他仲裁参与人签名或者盖章。

第十六条 当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。

当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。

第十七条 仲裁庭在作出裁决前，应当先行调解。调解不成的，应当及时作出裁决。

第十八条 调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书。调解书应当写明仲裁请求和当事人协议的结果。调解书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章，送达双方当事人。

调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。

在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

第十九条 裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁不能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。

第二十条 裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、仲裁费用的负担、不服仲裁向上一级仲裁委员会申请复议的期限和裁决日期。当事人协议不愿写明争议事实和裁决理由的可以不写。裁决书由仲裁员签名，加盖仲裁委员会印章。对裁决持不同意见的仲裁员，可以签名，也可以不签名。

第二十一条 当事人对地、市、州、县(市、区)仲裁委员会仲裁不服的，可以在裁决书送达之日起10日内，向上一级仲裁委员会申请复议。

当事人申请仲裁复议应当向原主持仲裁的仲裁委员会提出，仲裁委员会应在3日内将复议申请书及有关材料送交上一级仲裁委员会。

当事人逾期不申请复议，裁决书即发生法律效力。

第二十二条 上一级仲裁委员会应当组成仲裁庭，对申请复议请求的有关事实和适用法律进行审查。

上一级仲裁委员

会应当在收到复议申请书之日起20日内审理终结。

第二十三条 上一级仲裁委员会审理仲裁复议案件，可以进行调解。经调解达成协议的，应制作调解书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。原仲裁委员会的裁决即视为撤销。

调解不成的，应按照下列情形分别处理，并制作仲裁复议裁决书：

(一)原裁决认定事实清楚，适用法律正确的，驳回申请，维持原裁决;

(二)原裁决认定事实清楚，适用法律错误的，依法重新作出裁决;

(三)原裁决认定事实错误，或者认定事实不清，证据不足的，查清事实后直接作出裁决。

复议裁决书自作出之日起发生法律效力。

第二十四条 生效的仲裁调解书、裁决书、复议裁决书，当事人应当履行。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定向人民法院申请执行。

第二十五条 农村承包合同纠纷仲裁时效为两年。

第二十六条 当事人应当按照省物价、财政和农业综合管理部门共同制定的有关规定交纳仲裁费用。

第二十七条 本办法自发布之日起施行。

[推荐合同] 承包合同之四

市场经济是广泛的交往经济，离不开与各种类型的人合作。相互理解、彼此信赖、互相支持的良好气氛是有效合作的重要条件。合作合同必须依法经政府主管部门批准才能生效。在签订合作合同时一定要看清楚里面的内容。常见的合作合同模板有哪些呢？请您阅读小编辑为您编辑整理的《[推荐合同] 承包合同之四》，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。

甲方：重庆第九建设有限公司渝北项目部

乙方：曾凡富水磨石专业队

甲方根据实际情况，决定将渝北中学综合楼、办公楼及食堂等楼地面水磨石施工分包给乙方，在双方平等互利的条件下，经双方协商达成如下条款，双方共同遵守。

一、 工程名称：渝北中学办公楼、综合楼、食堂。

二、 分包项目：楼地面水磨石。

三、 工作内容：瓜米石找平、分格、嵌铜条、普通水磨石及分色水磨石装箱、磨石装箱、磨面、清洁等工作。

劳务合同总价：1425000元。；

1）、按建筑面积计算劳务费综合单价4#、5# 、8#、10#、11#、 为50元/m2×28500m3=1425000元。；

四、 计算，工程量以实际完成量为准，不含找平层材料瓜米和水泥以及大蜡和楼梯踏步防滑条。

五、 工期：20xx年元月日20xx月 日止。

六、 工程质量：按国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，质量必须达到合格等级，如果质量达不到合格等级，造成直接和间接的经济损失都由乙方负责承担。

七、 乙方责任：

1、 乙方施工过程中，必须严格遵守项目部及公司有关规定、搞好安全检查文明施工，杜绝一切打架斗殴现象，严禁在施工现场随地大水便。

2、 在施工过程中严格遵守安全检查操作规程，服从甲方统一指挥。如乙方在施工过程中发生安全事故，伍仟元以上甲方承担安全事故费用的70%，乙方成承担安全事故费用30%，如果乙方在施工过程中不按操作规程而造成的安全事故，则乙方负主要责任，甲方负次要责任。

3、 乙方在磨石施工中，自备磨石机具、电线、水管等，磨石机具维修由乙方负责。

八、 甲方责任：

甲方必须保证楼地面基层干净，将底层垫层打好，乙方才进场施工，若施工过程中属甲方原因造成施工受阻，由甲方负责处理，并承担相应费用，甲方应想乙方提供施工用水、磨石浆由甲方负责处理。

九、 付款方式：

甲方每月按乙方进度的80%付给乙方工程款，剩余20%在磨石单项工程完工后，经甲方及有关部门验收认可合格，十天内付清余款，工程款为现金或转帐均可，工程款不含税金。

十、 违约责任：

甲方如不按时付给乙方工程款，乙方有权停工，造成的经济损失由甲方承担，同时赔付违约镜贰万元给乙方。乙方如不按时完成工程量，赔偿甲方损失贰万元正。

十一、 如质量、进度达不到要求，甲方有机终止合同，因甲方原因阻挡乙方无法施工，工期顺延。

十二、 本合同一式两份；甲、乙双方各持一份，具有同等的法律效力，双方签字后生效，本工程完工，款清自行失效。

甲方： 乙方：

甲方代表：乙方代表：

年 月 日年 月 日

2022合同推荐 承包合同之四

合作是指成员密切合作，配合默契，共同决策和与他人协商。合作可以最大限度的节省成本，以实现提高企业效率。合作合同是一种特殊性质的合同，通常涉及到双方重大经济利益。签订合作合同的时候要特别注意，防止合同欺诈。有没有可以参考的合作合同范本？小编为此仔细地整理了以下内容《2022合同推荐 承包合同之四》，仅供您在工作和学习中参考。

甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

为充分利用水资源，提高电站的经济效益，经甲乙双方充分协商，甲方将电站的运行管理承包给乙方，为明确双方责、权、利，特订立如下合同条款：

一、承包项目与内容

第一条 乙方负责该电站水工建筑物和机电的运行管理及保护业务，即发电保护业务。

第二条 电站的运行人员工由乙方聘请，并可辞退、调整、解雇所聘请的人员，但不能影响电站的运行、生产。

第三条 承包期限初订为 年整，即从 年 月 日至 年 月 日止。

二、承包结算方式

第一条乙方承包期向甲方提取下列运行费用（即承包费用），乙方每年承包甲方电站（以供电部门每月结算为准），每度电量提取运行管理费人民币 元计算。

第二条乙方在承包运行管理费用，按季度结算，并应在次月中旬付清。如有拖欠除非经乙方同意，否则将停止发电，所造成乙方的一切损失由甲方负责，待付清后才发电运行。

第三条因该电站设备（含水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等）的质量问题而致使运行中断，乙方的工作人员除正常需要留站外，其他人员撤离该站。

三、双方的责任

1、甲方提供发电的设施和设备给乙方管理维护，如水工建筑物、砼结构、机电设备、输变电线路等。在承包期内如设施和设备损坏（不是人为的），甲方投入资金进行维修，如价值在叁佰元（￥300.00元）以下的则由乙方自行维修或请师傅，如损失超过叁佰元（￥300.00元）以上的则由甲方维修，费用由甲方全部负责（甲方可派人验证）。

2、甲方提供住房、家具、生活用具、生活用电等给乙方使用。

3、承包期间涉及的征地、山林使用权、水源使用权、工程遗留问题，甲方应负责联系并及时处理，并不能影响电站工作的运行。

4、因上级有关部门要求增加的设备及线路改造费用由甲方负责。

5、乙方在承包期内要精心管护好电站，加强组织管理和安全技术管理，充分发挥电站的经济效益，实行安全、多发、多供的发电原则。

6、压力水管三年油漆贰次，油漆款由甲方负担（油漆款每次贰仟元人民币），乙方负责油好。

7、承包合同期满后，乙方应保证电站设施和设备正常运行，并能上网为合格，才能移交给甲方，如乙方继续按本合同承包运行，甲方应优先安排。

四、以上合同条文内容双方遵守执行，如有违约，其一切责任由违约方负责。在履约过程中如需要修改、调整合同条款必须经双方协商一致解决。

五、本合同壹式贰份，甲方壹份，乙方壹份。本合同自签订之日起生效。承包期满后双方协商可延续。

甲方： 乙方承包人：

代表签名： 代表签字：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

[协议借鉴] 承包合同书之四

随着时代的发展，选择合作才能成为最具竞争力的人之一。合作可以最大限度的节省成本，以实现提高企业效率。签订合作合同使双方的书面承诺有法可依、有据可循。在签订合作合同时一定要看清楚里面的内容。一份合作合同应该包含哪些内容呢？考虑到您的需要，小编特地编辑了“[协议借鉴] 承包合同书之四”，仅供参考，希望能为您提供参考！

甲方：xx汽车客运站有限公司 (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲、乙双方为共同发展xx汽车站洗车及安检工作。更好为本站的营运车辆提供优质服务。经双方友好协商，本着平等，互惠﹑互利的原则。甲方将车站内的洗车、安检项目承包给乙方经营及租用维修场地一事，双方签订租赁协议如下：

第一条：经营期限。

自xx年xx月xx日起至xx年xx月xx日止，将车站洗车、安检项目承包给乙方经营及提供维修场地。

第二条：付款方式。

签订本协议时，乙方需向甲方缴付保证金人民币 伍仟 元整。月租为人民币 贰仟伍佰 元整。一次缴清一年租金，甲方给乙方免半年租金。xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日为免租期，xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日的租金于协议订立时一次性付清人民币 壹万伍仟 元整。以后每月5号前缴付月租，逾期一天交迟纳金3%，押金不能抵扣租金。

第三条：经营方式。

此项目在合法的前提下经济由乙方独立核算，自负盈亏。安检工作人员行政由甲方统一管理。

第四条：双方的权利和义务。

甲方的权利和义务：

1、甲方有权按协议向乙方收取租金，并按相关规定收取水、电等费用；

2、甲方有权对乙方承包项目进行监督管理。必要时可要求乙方配合甲方站场管理；

3、在乙方按协议第二条约定交纳完租金及保证金后，甲方于xxxx年xx月xx日将承包项目交给乙方经营；

4、甲方保证在乙方承包期间水、电的正常供应，但非甲方原因除外。

乙方的权利和义务：

1、乙方在本协议约定范围内享有对所经营项目的自主经营；

2、在承包期间，乙方必须按物价部门规定承担水、电等费用，并分担相应的水、电损耗；

3、乙方经营项目必须遵守协议第二条约定。在承包期间内遵纪守法、合法经营，如因乙方原因造成甲方损失的，甲方有权终止合同并要求乙方赔偿损失；

4、广告牌、招牌应严格按照车站管理统一要求制作、悬挂；

5、本协议履行期满后，在同等条件下乙方享有优先承包权。

第五条：协议的解除条件：

一、有下列情形之一的，甲方有权解除本协议：

1、乙方不交或者未按约定缴付租金30日以上；

2、承租人拖欠水、电费达1个月或 1000 元以上；

3、未经甲方同意，乙方擅自改变经营项目的；

4、乙方在承包期内进行违反活动，受到相关行政管理部门查处或受到停业处分的；

二、有下列情形的，乙方有权解除本协议；

1、甲方无按协议约定交付承包经营项目场地的；

2、属甲方原因无法正常提供水、电的：

3、甲方在车站内另设相同项目；

三、协议变更或解除的其他情况：

1、遭遇不可抗力原因，经协商可以变更或解除本协议；

2、经双方友好协商并达成一致，本协议可以变更或解除；

3、遇公共突发事件，双方可依据公平原则协商变更或解除本协议。

第六条：其他约定。

第二年，根据实际情况，作适当调整租金。

第七条：违约责任。

如果在协议期内，本协议任何一方单方解除合同的，违约方需向守约方支付本协议保证金金额 50% 的违约金。

第八条：本协议未尽事项，双方当事人可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力，本协议一式两份。甲、乙各壹份，自签订之日生效。

第九条：合同纠纷处理。

本协议在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成可依法向人民法院起诉。

甲方：xx汽车客运站有限公司 乙方：

代理人 理人：_________________ 代理人：_________________

签订日期： 年 月 日

脚手架承包合同之四

为了提高自己的工作效率，我们会与他人进行分工合作。任何合作都要有共同的目标，至少是短期的共同目标。签订合作合同有助于双方在合作的基础上，实现共赢。签订合作合同，一定要清楚明白合同中的隐含条件。值得推荐的合作合同规范模板有哪些？为此，小编从网络上为大家精心整理了《脚手架承包合同之四》，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》的法律法规，为明确双方权利与责任，经甲、乙双方友好协商，甲方同意把本工程项目的外墙钢管脚手架工作承包给乙方施工，并订立本合同，以供双方共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程地址：蓝山县东方大道右侧

三、承包方式：包工包料(竹跳板由乙方提供)，搭设所需钢管(包含：装内模所用的架管，但甲方装内模时不得切割钢管，如有切割钢管现象，甲方按被切割钢管总量21元/米的标准计算赔偿乙方损失)由乙方提供。

四、承包内容：甲方工程项目建筑面积约按图纸 平方米的外墙双排全钢管扣件脚手架搭拆工作。

五、工作范围及搭设要求：外墙双排全钢管扣件脚手架从一层开始搭设，外架为落地扣件式钢管脚手架，双排、单立杆，立杆间距为1.6—1.8米，内外排立杆间距为0.8米，立面距离为1.8米，每步架900mm高处设有一道护身栏杆，连墙件间距竖直3.6米，水平4.5米。内立杆距建筑物为0.3米。外立面搭设剪刀撑，剪刀支撑四角均同时向两个方向搭设，角度为45-60度。中间间距按规范设立剪刀撑，架子内外按规定设斜撑，交叉设立。一层搭设安全通道，通向楼梯口。所有外架每层均设钢性拉结与结构边梁拉结，拉结点用与外架相同的材料埋入边梁不小于3米，外露不小于1.5米，用直角扣件，短钢管与架体内外排立杆扣紧。每层满铺一层竹跳板，安全网立面满围，并扎牢，每栋每层设 个卸料平台。安全防护网由 方提供，并由自行安装和拆除。如甲方需安装，则安装工时费另行协商计算，不在本合同价格内。(按县质监站规范要求进行施工)。

六、结算与付款办法(以下涉及金额均不含税价)：

1、付款方式：乙方外架搭设到一层后开始支钱(支建筑面积的85%)，每一层结付壹次进度款(支建筑面积的85%)，甲方楼层封顶后，付给乙方工程总额95%的工程款(总建筑面积_22.8元_95%)，脚手架全部拆除，运出工地后十天之内结清全部工程款。

2、工程价格：

(1)钢管外脚手架按总建筑面积(以设计图为准)每平方22.8元计算，大写人民币贰拾贰元捌角整。

(2)另行计算安装安全防护网工时费每平方米 元，搭设脚手架所需钢丝绳由甲方租用，乙方自行采购和安装，租金为每米每天 元。

(3)施工作业过道以侧面两边长度乘高度计算，安全通道、安全挡板、操作防护棚等，均按实搭面积计算单价为元。楼梯扶手搭设价格已包含在总价中，不再另行计价。

3、若甲方工程在施工期满仍未达到外架拆除要求，超期后按月计算外架延期(不足30天不计算超期)，按延期部份总面积计算延期款，延期款为每月每平方米2元，计付给乙方，直到甲方通知拆除外架为止。

4、甲方必须按合同约定按月支付乙方工程进度款,如未及时支付工程进度款则按每天千分之五计收滞纳金，逾期60天后乙方有权自行拆除乙方所有的钢管等材料，并退出工地，由此造成的一切损失，由甲方全部承担，包括乙方所造成的损失，按实际的完成工程量计算损失、并赔偿。

七、施工期：本钢管脚手架工程双方约定施工工期为5个月(含春节、下雨、下雪天气)，20_年 月 日开工，至201 年 月日拆架完工。乙方接到甲方通知，材料到场为开工计算日，所有材料运出工地日为完工日。若延长材料施工期限，则按本合同第六条第3款的价格付给乙方材料延期款。

八、质量要求。乙方必须保证工程质量，整个施工过程中，乙方对脚手架的搭设质量负责，发现问题及时整改。

九、安全施工：

1、乙方确保承包工程的安全施工，严禁违规作业，严格按照国家工程施工安全规则和甲方对施工的安全要求组织施工。

2、甲方负责对乙方的进场人员组织进行安全三级教育和安全交底，并按甲方要求办理有关签字手续，中途更换或增加施工人员的必须按新进场人员要求进行交底及三级教育活动，未经三级教育和安全交底的人员严禁进入施工工地施工。

3、搭设脚手架的进入施工现场的人员，必须身体健康，有视力障碍，高血压、恐高症人员不得参与外架搭设，酒后不得上外架作业，进工地时必须头戴安全帽，不准穿拖鞋，高处作业人员应系好安全带，确保施工安全，避免事故发生。因施工过程中自身造成的安全工伤事故，由乙方负责。因甲方原因造成的事故原因则由甲方全部负责承担。

4、乙方人员必须服从甲方现场管理人员对安全施工的检查与指导，并具体贯彻落实现场安全施工的各项规则。

5、脚手架搭拆时，甲方以及其他班组不得同时作业，更不能往下倒垃圾和物体，若因此发生意外，将由甲方负全部责任。

十、双方责任。

甲方责任：

1、甲方给乙方施工人员无偿提供宿舍及生活用水、用电;并合理安排材料堆放场地。甲方需将外墙周围2米内泥土夯实，以便乙方在此基础上搭设外墙钢管脚手架。如因甲方未硬化或基层泥土未夯实的原因导致搭设出来的外墙钢管脚手架底座下沉受力不均而发生倾斜或倒塌，责任由甲方负责。

2、甲方负责协调各工种班组之间的关系，及时调度机械与设备，免费为乙方在施工中所有材料上下机械吊装，保障垂直运输。如钢管没有拆完，甲方提前拆除塔吊，甲方补给乙方吊装费。

3、负责施工现场保卫，维护良好的施工秩序，防止出现架管和扣件被盗事件，甲方应配合乙方对各班组人员盗窃钢管扣件的进行罚款处理，如被发现盗窃事件则以钢管和扣件原价格10倍处罚(即每米架管200元，每个扣件100元处罚)。

4、按合同约定向乙方及时支付各项工程款，如甲方不能按合同约定按时付款给乙方，乙方有权单方面随即停工，并拆除本工程外钢架退场，由此所造成的损失由甲方自行承担。

乙方责任：

1、合同签订后，应做好进场前的准备工作，待甲方通知进场，乙方立即进场。

2、进入施工现场的乙方人员，必须服从甲方有关管理人员的指挥、遵守项目的有关规章制度。

3、乙方根据甲方的进度安排材料、组织人员进场施工，钢管外架的搭设按规范要求并高于施工作业层1.5米。如甲方未及时安排机械给乙方吊装材料，导致施工进度跟不上作业层，所有损失由甲方负责。如乙方若在施工过程中因自身原因无法跟上甲方施工进度，甲方有权终止合同。

十一、本合同未尽事宜，双方可根据情况随时协商补充，补充协议及零星施工签证与本合同具有等法律效力。合同执行过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成提交县人民法院处理。

十二、本合同自签字之日生效。工程竣工，工程款全部结清，本合同法律效力自行终止。

十三、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份，具有同等效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

[实用协议]土方运输承包合同之四

合作是指成员密切合作，配合默契，共同决策和与他人协商。合作对于个人的发展和企业的发展都有着重要的作用。合作合同是一种特殊性质的合同，通常涉及到双方重大经济利益。在签订合作合同前要对合同的内容事项有所了解。你知道合作合同的格式是怎样写的吗？为此，小编从网络上为大家精心整理了《[实用协议]土方运输承包合同之四》，希望对您的工作和生活有所帮助。

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》法律法规规定，为明确双方在承包运输过程中承担的权利、义务和责任，确保运输顺利完成。双方在自愿、平等、互利的原则下，经甲、乙双方协商达成共识，并同意签订如下合同：

第一条：工程内容

运输土石方，甲方将根据工程项目所确定的地点、工程进度和运输数量的要求，对乙方运输任务进行统一分配、管理、调度和指挥，乙方必须服从。

第二条：工程承包运输时间价款及付款方式

1、工程时间为一年，即 年 月 日到 年 月 日。

2、单价以本工程单趟运距为 1500米以内，按每立方3元人民币计，（此为完税价）。

3、每次结算以计量验收单为准，路程以双方共同核实实际路程为准。

4、付款方式：日清月结。土石方运输合同第三条：燃油费用

甲方负责提供充足的燃油，乙方结算燃油的费用，甲方提供的燃油不得高于市场价格。（燃油必须符合车辆出厂要求及工作环境的要求）。

第四条：甲方的权利与义务

1、甲方负责工程爆破。

2、甲方统一管理、调度和指挥。

3、甲方无条件负责乙方司机的住房问题。

4、甲方在每月前给乙方制订当月的土方量。

第五条：乙方的权利与义务

1、乙方应当按时、保质、保量完成土石方运输任务。

2、乙方运输车辆必须服从甲方的统一管理、调度和指挥。

3、违章开车等，造成大小事故由乙方负全部责任。

第六条：其他责任

1、乙方车辆进场后，甲方必须在当天安排开工，如拖延工期，挖机甲方按1800元/天赔偿、汽车按300元/天赔偿乙方损失。（每月双方可有3天的停工日）

2、甲方在正常工作中不得随意停产，因甲方原因造成乙方误工，乙方不属违约并且甲方应按1800元/天标准补偿乙方的损失。

3、在工程作业中，甲方爆破造成人员伤亡的，乙方概不承担任何责任。

4、甲方确保完成爆破任务，不得影响每台挖机每天1500立方的工作量。

5、乙方可根据甲方工程量的要求增加车辆。

6、甲方应按照本合同的第二条约定及时支付乙方运费，如未能按时支付运输款，乙方有权利停工，造成的误工，由甲方承担一切后果与责任。

7、乙方车辆在进入甲方工作区域内，甲方先付乙方托用费8000元整。

8、甲方必须保证乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必须无偿支付乙方的托运费，并承担一定的补偿费（补偿费由双方协商拟定）。

9、在正常工作中，车辆出现需维修问题，费用由乙方自理。在维修期间，延误甲方工程不得算乙方违约。

10、甲方制订的工作量每月不得小于18万方、不得大于24万方，如增加或减少工作量，甲乙双方必须提前一月协商解决。乙方如不能完成甲方制订的工作量，甲方有权不付乙方当月的工程款。

第七条：其他约定

1、 本合同生效后，除法律规定解除事由或本合同约定解除事项以外，任何一方

不得擅自提前解除本合同或终止本合同义务的履行。

2、 本合同在履行中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成的，任何一方

均有权将合同争议向当地人民法院提起诉讼，通过法定程序解决。

3、 本合同未尽事宜，经双方协商达成一致后，可另行签订书面补充协议。

4、 本合同经合同双方或其签约代表签署后生效。一式两份，由合同双方各执一份。

甲方：（签字）： 乙方：（签字）：

电话 电话

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日